居间协议书范本范文

随着社会一步步向前发展，协议使用的情况越来越多，协议对双方的事务履行起到积极作用。那么协议的格式，你掌握了吗?以下小编在这给大家整理了一些居间协议书范本范文，希望对大家有帮助!

居间协议书范本范文1

甲方：

乙方：

甲、乙双方在初步接触的基础上，应甲方融资要求，乙方同意利用自身专业能力和市场资源帮助甲方金额人民币________万元的融资计划。双方本着精诚合作和互惠互利的原则，经充分协商后，达成如下协议：

一、甲方正式委托乙方为其融资中介。以乙方的专业技能和市场资源为甲方撰写代理、实施融资计划;

二、乙方接受甲方委托，忠实、尽职为甲方实施融资计划。如甲方与投资方因合作条件不对接，导致融资不成功，乙方不负责任。

三、费用：

融资居间费：双方协商确定为融资金额的_________%

四、付款方式

甲方以现金支付引资人佣金，支付时间为投资方资金到甲方账户当日。

五、双方权利与义务

1、甲方权利与义务

权利：在合同生效后，甲方有对乙方提供方案内容及进度的监督权，要求乙方严格保守甲方商业秘密的权利，在方案设计过程中提出意见的权利。

义务：甲方应配合乙方工作，有应乙方的要求真实全面为乙方提供投资方清单所需资料的义务，并为乙方及投资方的工作提供便利条件，按时足额支付乙方约定费用的义务。

2、乙方权利与义务

权利：在合同生效后，乙方有方案的独立设计权，从甲方取得必要资料的权利，以及按合同约定的收费标准和支付方式收取费用的权利。

义务：乙方有按合同的要求按质按量进行方案设计的义务，保守甲方商业秘密的义务。

六、未尽事项的解决本合同未尽事项，双方应友好协商解决，订立补充协议予以约定。

七、本合同自双方签字之日起生效，一式两份，效力等同。双方就合同未尽事项达成的补充协议与主合同效力等同。甲方所持协议不得作为支付佣金的附件，在本协议权利义务终结之时交引资人事后销毁。

甲方签章：

乙方签章：

签约日期：

签约日期：

居间协议书范本范文2

甲方(委托人)：

法定代表人或委托代理人：

身份证号码： 联系电话：

乙方(受托人)： 联系地址：

身份证号码： 联系

联系地址：

身份证号码： 联系电话：

甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同

法》，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

一、委托事项

1、乙方接受甲方委托，负责就 的土石方开挖工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同。

2、“居间成功”是指乙方引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈，并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工

合同。若甲方与业主方尚未成功签订书面的工程施工合同，则视为委托事项未完成。

二、乙方的义务

1、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。

2、乙方在甲方与业主方进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。

三、甲方义务

1、甲方负责提供业主方要求的相关资料;并负责和业主方进行合同谈判。

2、 如果居间成功，则由甲方全面履行和业主方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3、 如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的30%向乙方承担违约金。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同后，当日即付给乙方现金伍拾万元整(￥500000.00元)作为酬金。

2、本工程项目的居间费用按照每月的工程进度进行结算。

3、计算方式：甲方按照每立方米土石方提取1.0元人民币结算并提取给乙方。

4、甲方以现金的方式按月结算并支付给乙方;或以转账或汇款的方式直接把款项打到乙方指定临时指定的账户上。

五、合同终止

1、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时本合同终止。

六、争议解决方式

如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁或法院判决。

七、其他事项

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、其他未尽事宜，经双方协商一致形成的合同附件，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式三份，所有当事人各持一份，所有当事人签字盖手印后生效。

甲方(盖章)：

甲方法定代表人或委托代理人(签字盖手印)： ;

乙方(签字盖手印)： 

合同签订地：

合同签订日：二〇__年 月 日

居间协议书范本范文3

甲方： 联系方式：

乙方： 联系方式：

甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿，等价有偿的原则，达成如下协议：

一、工程事项

终促成乙方与分包公司签订该工程项目承包施工合同。

二、甲方义务

1、甲方应向乙方提供该工程项目的信息，甲方有义务协助乙方对该工程项目进行实地考察。

2、甲方承诺向乙方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

三、乙方义务

1、乙方负责提供资质证书、营业执照等相关资料，负责和分包公司进行合同谈判。

2、居间成功后，则由乙方全面履行和分包公司所签订的专业施工合同。乙方因履行施工合同而产生的利益和损失，与甲方无关，乙方不能以任何理由与甲方产生纠纷。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、本项目居间报酬费用按工程实际方量计算，为每方计算。

2、居间报酬在乙方和分包公司签订合同之后，机械进场向甲方支付 万元(￥ 元)。其余部分按每月工程进度拨款方式支付。

3、居间成功后，乙方应按本合同约定，向甲方支付居间报酬。如果未及时按实际方量支付相应的居间报酬，则逾期每日按相应居间向甲方支付违约金。

4、乙方可以转账或现金的方式支付。

五、居间费用的承担：居间费用是指甲方给乙方介绍该土方工程，乙方必须向甲方支付的信息费用。乙方与分包公司签订合同之后，该报酬作为甲方居间活动费用。

六、保密事项

1、甲、乙双方均应保守本合同所涉及的商业秘密。

2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于双方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。

七、合同终止

1、本合同签字后生效，开工月日至竣工 年月日，工程完工合同自行终止。

2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

八、争议解决方式

如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

九、其他事项

1、甲、乙双方不得将本合同转让(或委托)他人。

2、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

甲方(签字盖章)：

身份证号：

乙方(签字盖章)：

身份证号：

合同签订日期：日

居间协议书范本范文4

甲方：

乙方：

由乙方为甲方公司引荐承建兴国中学学生宿舍老师公寓工程。 经甲方公司开会研究决定签署此份不可撤销的居间服务费协议书，并依据《中华人民共和国合同法》第23条及422条、427条中对相关居间服务条款和《中华人民共和国责任授权法》，参照并按受国际ICC500/600条款中不可逾超、不可泄漏的条款制约，甲方在此向 先生签发居间协议书，甲方负全部法律责任，并郑重作出以下付款保证，其具体内容条款如下：

一、甲方同意由 先生引荐兴国中学学生宿舍老师公寓楼工程，同意支付居间费(人民币)作为本次项目的居间服务费。

二、经乙方成功引荐该工程，甲方均按投资方式总承包商实际工程发生总数量和总造价约陆仟零柒拾玖万人民币，支付居间服务费6.5%为人民币叁佰玖拾伍万元，若有来意逃避或故意拖延支付，愿按每延期一天按应付金额的千分之五支付滞纳金，直到清偿完为止，并承担违约时所引起的相关费用(包括：不限于律师费、诉讼费、财产保全费、执行费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)，甲方就此无任何异议。

三、甲方保证出具的此支付协议书及相关证照资料，签字文书等真实、合法、有效、无任何欺诈行为，如果甲方不按照此协议书执行，甲方愿意承担行全部法律及经济责任，乙方可以凭此协议书向法院提起诉讼，甲方自愿放弃一切抗辩申诉权利。

四、乙方该收取的工程服务费叁佰玖拾伍万元人民币为税前所得，具体完税手续由甲方自己负责，如果需要分流，甲方将按照乙方提供的名单和帐户分别汇出或支付现金。

五、甲方向乙方支付居间费的方式;甲方和乙方签订居间协议时，将居间叁佰叁拾伍万元人民币支付在乙方指定银行帐户，居间成功，甲方进场开工时，甲方在支付乙方居间费陆拾万元整。

六、此协议书不可撤销，不可更改，甲方不能以任何理由不兑现给乙方，本次承包兴国中学学生宿舍老师公寓工程不论发包方或甲方发生一切相关责任均与乙方(居间人员)无关及无需承担任何经济责任及法律责任。

七、只要甲方承建此项目工程，不管工程是否承建完毕，都需按第4第五条支付居间费给乙方。

八、以上承诺甲方付清乙方全部居间服务费后，本居间协议书自动终止，如居间不成功本居间协议也自动终止。

特此承诺;

甲方法人代表; 乙方法人代表：

法签字盖章： 法人签字盖章

开户银行：开户银行：

帐号： 帐号：

年月日 年月日

居间协议书范本范文5

甲方(委托人) ： 身份证号： 乙方(受托人) ： 身份证号：

甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》 ，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

一、委托事项

1、 乙方接受甲方委托， 负责就土石方工程项目 (以下称该工程项目) ， 引荐甲方和该项目的 单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与 单位签订该工程项目承包施工合同。

2、 “居间成功”是指甲方与 单位签订书面的工程承包施工合同。

二、乙方的义务

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

三、甲方义务

1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和 单位进行合同谈判。

2、如果居间成功，则由甲方全面履行和 单位签订专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。 如果未及时支付， 则逾期每日按未支付居间报酬的 1%向乙方承担违约金。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、本项目居间报酬为人民币贰佰万元(￥2,000,000.00)

2、 居间报酬在甲方与乙方引荐的 单位签订该工程项目的(专业承包施工合同)后 日内付清。

3、甲方可以转帐或现金的方式支付给乙方。

五、居间费用的承担

居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。 在本合同签订时甲方向乙方支付_______万元，作为乙方居间活动费用。不论乙方是否促成工程承包合同签定，均不返还居间费用。

六、保密事项

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则另一方有权要求对方承担违约责任。

七、合同终止

1、本合同签字生效后，如果至 ____年____月_____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

八、争议解决方式

如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方可申请向合同签定地仲裁委员会申请仲裁或请求法院判决。

九、其他事项

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

合同签订日：____年____月_____日 合同签订地： 甲方(盖章) ： 法定代表人或委托代理人

乙方(盖章) ：

居间协议书范本范文相关文章：

★ 合同书格式和范文

★ 合同书格式和范文