常用的施工合同
合同规定了双方在交易或合作中的权利和义务,保障了各方的利益。如何撰写优秀的常用的施工合同?这里分享一些常用的施工合同写作案例,供大家参考。
常用的施工合同篇1
项目部:(简称甲方)
班组:(简称乙方)
为了确保工程主体结构工程施工安全、优质、高效完成,达到优良工程的目标,按照《经济民法典》和《劳动法》等相关法律法规的规定,双方在公开、公正、平等、自愿的原则上,现就主体结构工程施工由乙方向甲方提供单项劳务,特拟定本合同。一经生效,双方必须共同遵守合同中所制定的各项条款。
一、工程概况
1工程名称:
2工程地点:
3建筑面积:
二、承包范围、承包方式及质量、安全要求
1承包内容:本工程的模板工程(包括需二次施工的栏板、预留孔洞、构造柱、水泥构件预制等)以及内外搭设架、安全防护架搭设、踢脚板、料台、电梯(或提升机)基础、所有进出场材料的装卸车等的施工,包括施工所需附材(扎丝、钉子、胶带、电锯等),包括加工模板所需机械等。本分项工程施工结束后,乙方必须将所用材料按项目部要求在指定地点分类进行整齐堆放,做到工完场清。
2附设工程:施工现场所需的围墙、临时维护场地硬化、临时建筑及设施。
3安全文明施工:依据市级文明工地要求。所有关于文明工地创建过程中所需的人工费及所需的工具及辅材,进场所有施工及管理人员的劳动保护用品费用。
4承包费:本工程除设计及建设单位原因变更部份另做计算外,其他均包含在总承包价内,包括施工所需附材(胶带、钉子等),乙方不得随意要求增加其他费用。
5本工程施工期间对所有施工管理及劳务作业人员食宿自理,施工现场内不能有任何人住宿及乱丢垃圾情况出现。
承包方式:
承包方式:包工不包料(但包含本合同施工所需用的辅助材料及施工所需机械)
质量要求;本工程必须达到合格工程,并达到文明工地验收标准,各分项工程在施工过程中必须严格按图纸、图集及规范要求进行施工,否则造成一切质量问题,造成后果及损失均由乙方负责。
3质量目标:合格
乙方在施工过程中,必须按设计图纸和技术联系单、技术负责人的书面指令及国家现行的施工技术规范进行施工,并接受甲方的监督和检查。甲方预留工程款10%作为乙方的安全保证金,在乙方完成三层主体结构工程并经过项目部质量部验收合格后,甲方将退还预留的工程保证金。
乙方必须按国家质量验收规范进行自检,乙方所施工的项目过程质量必须达到合格工程标准。如发生质量事故由乙方负责一切损失并返工,返工的工程费用(以甲方结算为准)由乙方承担。
所有混凝土均为清水混凝土标准,如果因为涨模、垂直度和平整度超差(按照中级抹灰标准垂直和平整度不得超差3mm)或者振捣等原因导致混凝土需要抹灰墙面和天棚板面需要抹灰,则乙方必须负责承担胀胎混凝土的铲除、清理,同时承担抹灰所用的材料及人工费用,因此项内容而延误工期每天罚款500元。
乙方在施工过程中的质量达不到现行工程施工验收规范的要求时,甲方有权辞退乙方,辞退后按实际完成工程量总额的50%结算。
4安全要求:
乙方必须遵守执行安全技术操作规程,进行安全生产,乙方在生产过程中如因操作不当或者管理不善出现安全事故,其责任完全由乙方负责。
乙方在施工过程中,要有严密的施工安全组织措施,遵守安全操作规程,服从指挥,听从统一调度,确保安全生产。
乙方必须配合甲方对工人进行三级安全教育,不得无证上岗、违规操作。乙方在施工过程中,如发现作业层或作业部位有安全隐患或不安全因素存在时应立即停止施工,并汇同甲方一起将不安全隐患和不安全因素消除后方可继续作业,否则出现意外责任自负。
乙方必须按《安全技术交底》进行安全施工,做好班前安全活动记录。
乙方工人不得破坏施工现场及生活区域内任何安全设施,由乙方所造成安全设施破坏的,其责任及后果由乙方负责。
乙方施工人员进入现场后,必须听从甲方有关人员的安全监督,遵守工地的有关规定,施工人员必须正确使用安全帽等安全防护用品。
乙方必须统一着甲方指定工装、安全帽;工装。工人不戴安全帽者,甲方保安有权拒绝其进入施工现场。
乙方工人进入施工现场后,必须及时办理好“劳务上岗证、暂住证”,乙方可以委托甲方办理,费用自理,待结算时扣除。因乙方原因被有关部门罚款,由乙方承包人负责。
三、工程工期
工期要求:总工期天。
具体时间根据甲方的施工组织设计及甲方指定的月、周进度计划执行。乙方必须无条件严格遵守甲方工程进度安排,不得随意拖延工期;确因甲方责任造成工期延误,经双方共同认定,工期做相应顺延;按照甲方要求的主体封顶时间,工期每延误一天乙方必须向甲方支付总承包额30%违约金。
四、双方的责任、权利
1甲方责任、权利。
全面负责现场的施工组织工作,编制施工组织方案,制定月、周的生产进度计划,确保生产均衡性和连续性。
向乙方提供技术资料,并进行质量、安全、技术交底。负责对乙方管理、监督、检查、验收等职能工作。如乙方在质量、工程进度等方面达不到要求,甲方有权责令其退场。
甲方按照工程进度计划,根据施工需要向乙方提供工程施工中所需要的材料。
甲方负责提供生产所需的大型机械,施工用电、至水二级箱(包括三级箱),主水管至各楼层接口,乙方未经甲方同意不得私自接拆电源、开关;因违反操作规程者,发生的一切后果均由乙方负责。
甲方负责施工现场的安全管理监督工作。对乙方施工人员进行安全教育,宣传正确使用安全“三宝”,完善安全防护措施。在现场周围入重点防范部位设立警示牌。健全现场安全制度,逐日进行安全检查。对违法安全制度的乙方人员,甲方有权进行批评教育、停工及罚款。
甲方协助乙方处理施工工程中可能发生的安全事故,损失由责任方承担。
甲方根据现场实际情况,仅向乙方提供办公用房一间,库房及值班用房各一间(甲方提供材料、乙方打设费用自理)及生活用水、用电,如发现用电炉取暖、烧水,每发现次罚款200元。
2乙方责任、权利
乙方进场必须证照齐全,并向甲方出示营业执照、企业资质证件及施工人员、特殊工种上岗证等有关资料,提供本分项专业技术人员施工人员专业上岗证。必须配备足够的施工技术人员,以满足工程进度需要,并报甲方备案。
负责现场的施工放样,严格按照规范进行施工,确保工程进度和工程质量。
向甲方提供施工的原始记录和所有工程自检资料以及施工进度计划落实方案。
坚持文明施工,施工期间保持现场整洁,有条理的放置施工机械设备和材料,并随时清理废料、垃圾和不再需要的临时性工程。
负责保护好甲方的施工测量标志。
必须做到施工地段道路畅通,施工时及时清理废料,严格控制砂石料等材料的占地,不得因施工阻碍道路畅通,有义务保护好甲方已完工程设施及临时设施,如有损坏,照价赔偿。
各分项同时施工时,要相互配合,妥善处理相互关系,如果施工临近不安全地带,乙方必须每班安排人员在旁防护,确保施工安全。
进场人员必须是满18周岁以上的健康公民。
保证合同人数及技术水平,进场人员必须统一着装且费用自理,并不携带家属及未成年子女进入现场(如有子女家属在当地租房,不能影响甲方整体形象)。
乙方施工人员进入施工区域,必须服从甲方的领导,必须按甲方要求的质量、安全和进度组织施工,遵守现场的各种规章制度,不准打架斗殴,严禁酗酒闹事。否则造成的一切后果乙方自负。
同时乙方不能转包工程,否则甲方有权终止合同。
质量要求:该工程实行“结构优良工程”目标管理,主体结构质量要求达到优良,乙方必须有专职质量安全员,按其质量保证措施进行质量监控,隐蔽工程的隐蔽检查工作。乙方必须按施工规范、图纸设计要求精心组织施工,按照甲方现场工程技术交底进行操作,乙方要建立自检与工序交接检制度,严把质量关,甲方检查验收仅限于抽查。如因乙方施工人员操作不当或乙方自检不仔细造成的质量问题,乙方应承担一切责任。工程质量评定标准以建设单位、监理单位、市质监站的验收结果为准。隐蔽工程由乙方自检达到验收条件后,通知甲方有关人员进行验收,验收不合格的,乙方必须整改至满足要求为止,对同一个分项工程连续二次验收不合格,甲方有权责令乙方进行停工整顿,并交以500元罚款,情节严重的应责令有关人员退场。如质量达不到验收标准按项目部及监理和建设单位制定的处罚规定执行,建立健全质量体系,要求乙方提交承包本工程施工方的组织机构、人员配置、技术干部职位、技术工人人数等详细资料。
安全要求:乙方进场后应协助甲方安全员做好进场安全教育。进入现场必须戴好安全帽,对于高空作业,必须严加防范,系好安全带,室外高处作业操作前先检查脚手板是否安全,是否牢固等。如发现不安全因素,乙方应及时排除,直至消除安全隐患,排除不了的应及时通知甲方有关人员进行解决,直到符合安全操作规范后方可施工。安排专人操作电锯、电刨等电动工具,要注意用电设施的接线是否正确、安全,电线是否损坏、老化、开裂、裸露等。使用时要正确操作,严禁私拉乱接电线。每天下班时设备和其他工具必须采取防雨措施。在模板安装拆除过程中,注意自身及他人安全,防止模板、扣件等材料坠落伤人。如因乙方人员未按安全操作规程和甲方安全员、工长安全技术交底进行操作,所发生的安全事故,由乙方承担全部责任,
进度要求:乙方必须按甲方指定的工程进度计划进行施工,乙方不能按总工期目标要求完工,每拖延一日按本合同条款执行,当乙方达不到形象进度要求且五日内不能改观,甲方有权终止合同并更换施工人员。
文明施工:乙方应有计划、有秩序的组织施工,做到工厂清洁,任何一道工序施工完毕,多余的材料必须清理干净,按甲方指定地点分类堆放,废料和建筑垃圾堆放至垃圾箱,对于由于方案变化不能使用的材料或多余的材料应及时退还甲方,以免造成材料积压。拆完的模板应及时清理、刷油。乙方必须安排专人打扫作业面及生活区办公区材料堆放区,保持作业面及生活区办公区材料堆放区的整洁卫生,达到省市级文明工地标准要求。乙方管理人员必须约束自己的施工人员,严格管理,如管理混乱,安全隐患多,现场脏、乱、差,达不到省市级文明工地要求,甲方将对乙方处以承包总价5%的罚款并命令乙方按期退场。
其他要求:模板工程严禁野蛮施工,杜绝人为损坏模板的行为,对于竹胶板的使用,拆模板时应保持其边角的完整性,模板严禁从高空往下乱扔,严禁在模板上随意打孔,严禁将模板当做垫板、撬棍使用,野蛮操作造成的破坏应按原价赔偿。方料强调大料不小用,废料要利用,禁止用木料烧火、做饭、取暖。
五、材料供应
乙方的材料计划单应提前7天报给项目部主管工长,经主管工长核实后,由项目部经理及时向材料部门提出计划,材料部门及时落实材料来源,按实进场。乙方所用材料由甲方按施工预算量及施工定金额进行发放。乙方要本着保证质量、节约材料的原则组织施工。对于超用材料部分要查明原因,属于甲方原因的由甲方负责。属于乙方造成的材料超用,甲方按材料实际价格,及超用部分的数量,在工程款结算时扣回。如发现工地的建筑材料及设施料移作他人用时给予重罚。
六、合同价款
1承包单价:劳务综合单价元/㎡(±以下和楼梯间按建筑面积加计算)。
2合同价款包括乙方所有人工资、养老统筹金、意外伤害保险,以及施工所需辅材材料费,单价为综合单价,已包括工程的直接费、现场管理费、施工队伍调遣费、临时生活、临时设施、保险、风险以及与施工队伍有关的各种费用、工程施工期间的物价上浮因素等。合同价款在施工期间直至合同期满不做任何调整。
七、结算及付款方式
本工程实行主体完工,施工完毕验收合格后结算的计价方式。
1乙方将基础工程及一至三层主体施工完毕验收合格后,甲方支付乙方三层以下人工费80%。工程交工验收后付清余款。
2质保金在主体施工完三层并验收合格后,退还各班组。
3经甲乙双方协商,本工程合同发生的用工以签证的形式结算。合同内变更部分单项工程总价(劳务费)在5%以内的项目不增不减,单项工程总价超过5%以上的项目按实结算。
4如因建设单位未及时支付工程进度款而造成甲方跨月结算,乙方不得因此停工施工。
八、合同的事项说明
1在施工过程中,甲方有权监督乙方是否合理使用材料,如因乙方对本公司员工管理不严导致乙方工人偷盗材料,甲方发现后,可以对乙方处以材料价值的10倍的罚款,对于甲方借给乙方的机具,乙方必须如数完整归还,人为损坏或丢失,由乙方负责赔偿。
2在施工过程中,乙方管理人员及施工人员不服从甲方及时发现监理单位和建设单位代表管理,并对上述各方工作人员采取围攻、辱骂、制造事端等一切恶劣行为者,甲方将对乙方处以工程总价的5%罚款并清理出场。
3文明工地创建过程中,在乙方承担过程作业区域内,必须严格执行《陕西省文明工地检查(验收)表》各项要求,凡违反规定者。每人1次罚款50-100元。
4乙方必须严格执行双方合同中关于质量方面各项要求,如不能满足要求,若属乙方的原因造成返工及使下道工序增加费用均由乙方承担。
九、其它事项
1本合同未尽事宜,由双方通过友好协商解决,作为本合同补充条款,并与本合同具有同等法律效力。
2本合同一式四份,甲乙双方各执一份,留公司及项目部各一份,双方签字之日起生效,工完款清后合同自行消失。
3为确保安全生产和保证过程质量及施工进度,甲乙双方签订的安全责任协议书和其他补充协议书作为本合同的附件、与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章)乙方(盖章)
甲方现场代表(签字)乙方现场代表(签字)
年月日年月日
电话:电话:
合同签订地点:
常用的施工合同篇2
建房单位:(以下简称甲方)
承包单位:(以下简称乙方)
一、工程概况
1、工程地点:
2、工程名称:
3、建筑面积:按实际面积计算。建筑总面积不少于。
二、工程所有项目:
包工、包料、折旧建新、水电安装:排污管、清除渣土、垃圾、室内888、卫生间、厨房、火房墙砖地砖、开关、插座、水龙头等。
三、工程造价:
每平方米元。总价万。
四、施工日期:
为月,天气原因除外(如雨天)。如果有施工超期,乙方应向甲方赔偿损失,超期一天罚款100元。由此类推计算,从总工程款内扣除。工期从年月日起至日止。
五、付款方式:
按时进度付款,即拆除旧屋结束并把地基倒好后付总价的%,二层顶板放板后再付%,主体全部完工后付%,经检验合格后留总款的为质保金,其余全部结清,时间为甲方一次退回质保金。
六、施工要求:
乙方必须按照设计图纸、讲究技术质量,讲究安全,不得偷工减料、弄虚作假,欺骗甲方,否则甲方有权阻止施工,并追究责任。
1、由乙方出具建筑施工图、水电图、附近施工要求及施工工艺流程表等,经甲方确认后按图施工。
2、楼板要保证有10-12公分厚,地面砖及墙面砖铺贴后不得出现接缝不严不平,板面纹理不顺、反花、磕碰、分缝不匀等现象,瓷砖铺贴后不得出现地面不平和积水的现象。
3、墙面刮完888后,不得有不平、刮刷痕迹、划伤及不平滑现象,888要求刮3遍。
4、基础和现浇钢筋混凝土要求“坪塘”牌号水泥。砌砖可用其它品牌号水泥,室内暗线用铜芯线,主线和厨房炊具用电线截面不小于4cm2。各房间插座线截面不小于。所有电线必须用套管包好。
5、房屋一层层高米,二层、三层层高米,屋顶、阳台、厨房、卫生间必须做好防水测试,不得渗漏、不得积水,负责相应赔偿。
6、乙方在施工工程中给邻居房屋造成损坏,一切由乙方负责。
7、如乙方在建筑装饰设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目,然后要求在施工过程增加,甲方有权不增加任何费用。
8、地面要做防水、防潮。
9、每间房不得少于4个7孔插座(除开空调、电视、网线外),2盏灯,并预留2条灯线,房屋一层与四屋为现浇倒制,四层半的炮楼也为现浇,其余为预制板。
10、每项材料施工意需甲方验收合格再进行施工。
11、工程拆、建过程中要保证现场质量、安全、卫生、上述过程须符合城管、街道社区要求,工程四周围栏要求有二层楼高,如没有达到要求,不能开工。施工过程不能扰民,晚上十点后停止施工。
七、建筑材料:
钢材、水泥、砂灰、电线、水管、排污管、门窗架、预制板、开关、插座、水龙头等材料都必须是国家认证的.合格产品。
1、I级钢应是湘钢生产的。
2、II级钢应是涟钢生产的双菱牌螺纹钢。
3、门(卷闸门、防盗门、实木门)。
4、柱梁钢材为14φ。
5、一楼所有地面砖、扫脚砖乙方负责贴好,二至四层100平方为每平方元(包括贴扫脚砖,楼梯水泥抹平。)
6、水泥坪塘生产的标号水泥。
7、电器材料:铜线衡阳生产的西湖金杯铜线。插座开关:国家正牌厂家生产。
8、窗户:采用湘瑞名牌塑钢窗户。
9、排污管道上下水用国家正牌厂家生产的(直径200mm)。
10、基础脚挖深若超过1米则双方协商解决。
八、安全职责范围:
乙方自开工之日起直到新房建好交工甲方验收后,在此日期内,包括拆除旧房建设新房期间一切人为和非人为的大小安全事故,以及违法被罚,甲方不负任何责任,因此甲方要求乙方要树立安全生产第一,质量第一的思想,自始至终做到文明施工。
九、安全保卫:
在施工期间,白天、晚上的安全保卫工作一律由乙方自已负责,直至竣工甲方验收合格后。
十、甲方职责:
做好开工前的准备工作,协调处理好邻里以及周边单位的关系。监督施工、督促进度、检验材料及工程质量,发现及时处理好问题。如甲方要改变施工方案,应及时和乙方商量,如价值超过元的方案,甲方应适当补偿给乙方。未超出元的不予补偿。
十一、附则
1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2、本合同由双方签字、盖章之日起生效,工程竣工验收合格结清工程款后终止。
3、本合同签订后,甲乙双方如需提出修改时,经双方协商后再作补充。
甲方(签字、盖章):乙方(签字、盖章):
年月日年月日
常用的施工合同篇3
甲方:(工程项目部)
乙方:(身份证号:施工班组)
为了强化内部管理,项目部依照本行业以及其它相关法律法规。遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,现就工程班组承包管理,并明确双方的责、权利。经甲乙双方协商一致,同意签订和执行以下合同条款内容:
一.工程概况:
1.工程名称:#工程。
2.工程承包内容:
施工图纸设计内容中所涉及的所有工作内容(土建、水电安装)。及本工程相关的临时设施工程(含生活设施)、场内文明施工、场地整洁整理、技术管理(资料、施工放线)、全面安全管理等工作。
二.工程承包方式:包工包料(部分材料为业主方供应另详)。
三.工程量的确定:
按施工合同、建设单位的标书等内容、以竣工后的结算审计工程量为准。
四.工程价款和结算管理:
工程款的支付:完成时付总价的10%,至3层顶结束付总价的10%,主体封顶时付10%,工程竣工验收合格1个月内付总价的15%,20__年付总价的30%,20__年付总价的25%。
五.工程质量管理:
1)本单位工程质量要求(具体对照国家优良工程验收评定办法)。
2)单位工程及分部分项验收必须一次性验收通过。
3)施工期间乙方应严格按照现行施工规范要求进行施工,各工序必须自检、互检、交接检。确保合同要求的施工质量。本工程质量甲方将按业主的奖惩办法对乙方同等条件执行。
4)自觉配合甲方、监理进行质量、安全检查,发现问题及时处理。如明确的整改时间内不整改或整改不合格一次罚款200元。二次验收罚款400元。
5)工程保修期按《建设工程质量管理条例》有关规定执行。保修期内发生的施工缺陷,由乙方负责无偿修理至合格及使用要求为止。
6)在保修期内如甲方无法与乙方取得联系或通知后2天内乙方仍未到场,甲方有权组织修理因此发生的费用由乙方全额承担。
六.工程工期管理:
1)工程施工期:自20__年11月8日至20__年5月8日,具体工期要执行工程总进度表,施工过程中乙方应用周计划指导生产,月计划为工期目标控制。
2)乙方接到甲方的进度计划任务书后,承包人签字认可不得找客观原因。确属业主或甲方原因的,乙方及时提出书面报告,甲方核实后调整工期计划。确保工期计划表的严肃性。
3)总工期为如乙方不能按甲方要求竣工,则甲方有权停付工程款,由此造成的一切损失由乙方承担。
4)在工程施工期间如乙方保证进度、质量、安全措施不力,技术工人投入比例不够有明显延期现象时,甲方组织人员突击直到赶上工期为准。突击人员工资按每工日陆拾元计算(不分大小工)。
5)甲乙双方办理结算手续,并在乙方当月的工程预付工资款中扣除。(或竣工结帐时扣除)
6)施工后工人进场5天内,如乙方实际施工人数达不到工程计划及分项工程可操作面的要求。甲方提出警告出具书面通知,乙方必须在5天内落实施工人员。否则甲方有权更换队伍并中止与乙方的工程承包合同,乙方应无条件退场。退场时乙方人员只可携带随身的生活用品离场。由此造成的一切损失均由乙方负责并支付甲方合同违约金。甲方有权拒绝结算已完工程量。
7)不可抗力和业主要求的工作量增加、变更,影响了乙方主要工序安排工期相应顺延。但必须有监理签证。
七.安全管理:
1)乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定,严格按安全标准、国家安全操作规程组织施工。并随时接受甲方、监理、行业主管部门等单位的人员检查监督。采取切实可行的安全防护措施,消除事故隐患,
2)乙方施工人员进入工地及时收集各工种人员名单和身份证,并对其造册备案办理暂住证,同时进行安全三级教育和安全交底。乙方必须做好现场的安全管理全面组织安全生产。
3)乙方及时提供工程同进度需要的安全保护设施及器材,确保安全生产。
4)乙方现场安全员必须跟班监督,班组现场安全员要做到现场巡视、检查、整改。并在班前进行专业班组口头交底,班后总结优化安全方案。
5)乙方所有施工人员的安全由乙方负责,如发生事故甲方协助乙方处理,一切经济费用及其责任均由乙方承担和负责。
6)甲方定期和不定期检查乙方各项安全工作,发现问题下发整改通知并落实整改情况。如乙方限期内不整改罚款200元。
八.材料管理:
1)乙方必须加强现场的材料管理做好文明施工,每天做到工完料净,无隔天的砂浆和混凝土剩余料。
2)严格配合比管理,不得随意增减材料调整配合比用料。每发现一次罚款100元。
3)严格控制截面尺寸,不得随意增减材料调整设计做法。每发现一次罚款100元。
4)楼面清理的钢筋必须归类归堆,然后由吊篮上下运到操作点。砌墙粉刷落地砂浆每天坚持清理回用,工地上不允许有半砖垃圾现象。
5)楼面清理的垃圾必须归堆过筛,然后用水泥袋包装由吊篮往下运出场外。
6)严格按施工图施工,保正施工项目的正确性。不得私自变更材料规格进行材料代换代用。特殊情况经批准后方可实施。
九.文明施工管理
1)该工程乙方必须全面做好现场文明施工,并达到公司标准化工地要求。如影响文明施工工地达标罚款1000元。
2)现场要求已成形好的成品定型模板应按构件编码,确保施工现场整洁材料归类堆放合理,并及时清理运输车辆掉落的材料和垃圾。
3)各项材料严格按现场平面布置图堆放,材料要分规格、型号、尺寸、使用时间、分类分批码堆码垛堆放整齐。
4)工地必须封闭管理四周围墙要经常检查完好情况。
5)做好工地四牌一图有良好的员工形象严明的职工纪律。
十.后勤、人员、治安、卫生、环境、防火的管理:
1)无身份证人员及非本工地施工人员不得在工地住宿,如乙方后期人员调整也应到指定的地点办理暂住证。
2)一切对外事务工作联系均由甲方处理,乙方不得擅自做主否则造成的后果由乙方负责。
3)社会治安综合治理本着谁主管谁负责的原则。承包人不得离开工地有事请假,并保持手机24小时开通否则罚款200元。
4)乙方施工人员在工地不得打架、斗殴、盗窃材物等。一经发现上述事件罚款当事人300元,承包人500元。如屡教不改或不执行处罚决定,甲方将其送至当地派出所处理并开除出工地一切责任乙方负责。
5)乙方应确保宿舍区、食堂、卫生间专人清理每日打扫。凡每次在文明施工检查中施工区、宿舍区、办公区、生活区未能达到规定标准罚款200元。
十一.甲方责任:
1)督促乙方按时完成施工进度计划。
2)及时提供该项目施工的全套图纸及其它资料。
3)甲方派驻现场项目经理负责对外一切事务及工地全面(质量、安全、进度)管理。
4)公司技术科安全科定期不定期地检查工地进度、质量、安全等情况,下发检查情况通报表、下月进度计划安排表。
十二.乙方责任:
1)乙方必须遵守甲方的各项规章制度,服从甲方的质量要求及安全管理。
2)方任何人员不得在任何时候讲出和做出有损于公司形象和利益的事。否则按违约处理。
3)乙方明确施工现场全面管理负责人便甲方统一协调,解决施工现场的各种问题
4)乙方在施工中必须拥有满足工程施工的流动资金确保工程施工顺利进行。且在任何时候不得因资金原因而影响工程施工。
5)在本工程中乙方必须建立强有力的施工组织机构,确保对工程进度、质量、安全、文明施工等方面的有效管理,绝对服从上级主管机构和项目部的各项管理。
6)乙方在工程开工前必须全面熟悉施工场地、施工环境、施工图纸和技术资料,并计划和做好开工准备工作,合理优化现场平面布置。
7)乙方中途不得有任何理由停止施工,更换班组人员和私自分包转包或撤离工地,否则甲方有权拒绝结算工资或按实际完成工作量的50%
结账。同时清退乙方施工人员出场乙方任何人不得有异议。
十三.补充条款
十四.违约责任:
本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决,本合同一式二份甲乙方各执一份甲方通知乙方进场后生效,工程款支付后自然失效。任何一方违约均需支付另一方不少于5万元的违约金。
甲方(章)
乙方(章)
代表人:
代表人:
年月日
年月日
【最新施工承包合同模板_施工合同】相关文章:
常用的施工合同篇4
发包人:_________________(以下简称甲方)
承包人:_________________(以下简称乙方)
甲乙双方为了发挥各自的优势,达到共同发展、自负盈亏的.目的,确保优质高速完成的施工任务,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则,甲方决定将该围栏安装透视网、绑扎藤条、钢管刷漆等全部施工任务,委托与乙方实行施工合作。经甲乙双方友好协商,达成如下协议,以资共守。
一、工程名称:_________________
二、工程地点:_________________
三、工程内容:围栏安装透视网、透视网上绑扎藤条、围栏钢管刷漆等工序。
四、结算单价:每米_____元计算(此单价含专业增值税_____%的税),结算数量以现场实际为准。
五、合同约定期限:自签订合同之日起至工程竣工验收合格。
六、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:_________________(公章)
乙方:_________________(公章)
委托代表人签字:_________________
委托代表人签字:_________________
电话:_________________
电话:_________________
签订日期:_________________
常用的施工合同篇5
甲方:_________________________________ (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上,根据《中华人民共和国合同法》和的有关事宜达成如下协议,供双方共同遵守:
一、项目概况
1、项目名称:
2、安装地点:
二、合同价款及付款方式
1、合同价款
甲方应支付给乙方的制作和安装费用总计:¥
2、付款方式
安装好即付清该款项。
三、制作、安装安全要求
意外该责任由甲方承担。
四、其他事项
1、本合同附件是本合同的有效组成部分。双方在执行合同中,若发生争议协商不成,任何一方均可向合同签署地所管辖权的人民法院提出诉讼。
2、本合同若有未尽事宜,双方另签补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力,若补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。
3、本合同自甲、乙双方签字或盖章起生效,一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
常用的施工合同篇6
出租人(甲方):
承租人(乙方):
中介方:
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上为了员工安心工作,给员工提供良好住宿环境,甲方将其合法拥有的房屋低廉租赁给乙方(公司员工)住宿使用的有关事宜,双方就房屋租赁的有关事宜协商达成并签定如下租赁合同:
一、房屋基本情况
房屋坐落于福清市镜洋镇金阳小区一栋七层单元房屋,房屋面积___平方米。
二、房屋用途
租赁用途: 居住 ;居住人数最多不超过 人。
三、租赁期限
1、房屋租赁期自20--年-月-日至20--年-月--日,共计-个月。
2、租赁期满,若乙方需继续承租的,应于租赁期满前10日向甲方以书面方式提出续租要求。经甲方同意后,双方重新协商签订租赁合同。
3、租赁期满或合同解除后,甲方有权收回房屋,甲乙双方应结清各自应当承担的费用。
4、租赁期满或合同解除后,乙方应按照原状返还房屋及其附属物品、设备设施。房屋内由乙方添置的固定资产(不可拆卸部分)无偿归甲方所有。
四、租金及保证金
1、租金:__元/月,(□每季度/□每年)支付一次,(□每季度/□每年)前15日支付下(□一季度/□一年)租金;支付方式:(□现金/□银行汇款)。
2、保证金:人民币__元整(¥:),保证金应当在合同签订当日支付,保证金不计利息。租赁期满或合同解除后,保证金抵扣应由乙方承担的费用外,剩余部分应如数返还给乙方。若乙方拖欠租金或出现违约情况,甲方有权终止合同并且没收保证金。
五、其他相关费用的承担方式
租赁期内的下列费用中,物业管理费由(□甲方/□乙方)承担,水电费、燃气费、电话费和宽带费等由乙方承担。
本合同中未列明的与房屋有关的其他费用均由乙方承担。如甲方垫付了应由乙方支付的费用,乙方应根据甲方出示的相关缴费凭据向甲方返还相应费用。
六、房屋使用要求
1、租赁期内,乙方应当按合同约定使用房屋。房屋的居住人数不得超过合同约定的最大居住人数。
2、租赁期内,甲方应保证房屋的建筑结构和设备设施符合建筑、消防、治安、卫生等方面的安全条件,不得危及人身安全。
3、租赁期内,乙方应保证遵守法律法规的规定以及房屋所在小区的物业管理规约,在使用房屋过程中应注意防火、防盗等,杜绝安全事故的发生。
4、租赁期内,乙方应按甲方规定安全用电,未经甲方书面同意不得改变、加装线路。否则因此引起的安全事故或者造成乙方和第三人的人身、财产的损失,由乙方自行负责赔偿并承担相应法律责任。
七、房屋维护及维修
1、未经甲方书面同意,乙方在租赁期间不得对房屋进行装修。
2、租赁期内,甲乙双方应共同保障房屋及其附属物品、设备设施处于适用和安全的状态。对于房屋及其附属物品、设备设施因自然属性或合理使用而导致的损耗,乙方应及时通知甲方,由甲方进行维修,费用由甲方承担。
如应乙方原因造成房屋及其附属物品、设备设施损坏,乙方应照价赔偿或恢复原状。
八、转租
除甲乙双方另有约定以外,乙方需事先征得甲方书面同意,方可在租赁期内将房屋部分或全部转租给他人,并就受转租人的行为向甲方承担责任。
九、合同解除
1、经甲乙双方协商一致,可以解除本合同。
2、因不可抗力导致本合同无法继续履行的,本合同自行解除。
3、甲方有下列情形之一的,乙方有权单方解除合同:
3.1、迟延交付房屋达 日的。
3.2、交付的房屋严重不符合合同约定或影响乙方安全、健康的。
3.3、不承担约定的维修义务,致使乙方无法正常使用房屋的。
4、乙方有下列情形之一的,甲方有权单方解除合同,收回房屋:
4.1、不按照约定支付租金达 日的。
4.2、欠缴各项费用达 元的。
4.3、擅自改变房屋用途的。
4.4、擅自拆改变动或损坏房屋主体结构的。
4.5、保管不当或不合理使用导致附属物品、设备设施损坏并拒不赔偿的。
4.6、利用房屋从事违法活动、损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活的。
4.7、擅自将房屋转租给第三人的。
4.8、房屋的居住人数超过合同约定的最大居住人数的。
5、其他法定的合同解除情形。
十、不可抗力
1、因不可抗力或其它不可归责于双方的原因(如:政府政策变更等)致使签订本合同的目的无法实现,本合同自动解除,双方互不承担违约责任。
2、在本合同租赁期内,如政府对租赁物物进行征用、拆迁,合同自行终止,甲乙双方互不追究因此造成的经济损失。
3、因不可抗力导致合同终止,租金按实际使用时间计算。甲方有义务无息退还租金余额给乙方,甲乙双方互不追究因此造成的经济损失。
十一、租赁物返还
本合同提前终止或租赁期限届满,甲乙双方未达成续租协议的,乙方应于提前终止之日或租赁期限届满之日后的20日内搬出租赁物,并将租赁物返还给甲方。
十二、违约责任
1、甲乙双方应遵守本合同约定,如一方违约,违约方应赔偿因违约给守约方造成的损失。
2、租赁期内,甲方需提前收回房屋的,或乙方需提前退租的,应提前一个月通知对方,并向对方支付违约金 元。
3、甲方未按约定时间交付房屋或者乙方不按约定支付租金但未达到解除合同条件的,以及乙方未按约定时间返还房屋的,应按 标准支付违约金。
十三、通知与送达
1、甲乙双方约定以下地址为法律、诉讼等相关文书的通讯地址:
甲方:
乙方:
2、一方变更通知与送达地址的,应以书面形式通知对方;否则,视为未变更。
3、一方按照上述通知与送达寄送法律文书的,发出后5日即视为送达。
十四、合同争议的解决办法
本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十五、签字及生效
本合同经双方签字或盖章后生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
本合同生效后,双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
甲方:
乙方:
中介方:
年 月 日
常用的施工合同篇7
乙方(职工姓名):性别:文化程度:毕业院校:身份证号码:籍贯:_________省_________市_________(县)村家庭住址:甲方因用人需要,聘用乙方为本单位职工。甲乙双方根据国家有关劳动法律、法规规定,在平等自愿、协商一致的基础上,同意签订本合同。
一、本合同期限为_________,即自_________年_____月_____日至_________年______月______日,其中:试用期限为______月。试用期内如发现乙方不符合录用条件的,甲方可以解除劳动合同。
二、工作内容:乙方接受甲方安排的合理的工作任务。
1、在项目经理直接领导下,进入施工现场,协助搞好施工监理,与施工队一起复核工程量,提高工程量正确性。
2、负责安全质量检查,督促施工过程严格按照相关制度安全文明施工,严格把握施工质量,减少返工。
3、负责完成每天填写施工日志,对工程施工中设计更改、材料替换等其他重要的决策作好记录。
4、及时提供施工现场所需材料规格、型号和所需日期,做好现场材料的验收签证和管理。
5、工作到施工现场,及时对隐蔽工程进行验收和工程量签证,对自己不能解决的问题及时向项目经理汇报。
6、工程竣工提供详细的工作量及主材、设备等基础资料。协助搞好工程预结算,提供必要的现场资料。
7、协助项目经理做好工程的资料收集、保管和归档。
8、负责落实环境管理的相关工作制度及作业手册,并不断优化作业流程。
9、负责拟定环境工作应急预案,处理相关突发事件。
10、负责对环境外包单位进行工作督导,以保证小区环境质量。
11、能够接受上级领导安排的其他任务,并在需要时出差工作。
三、甲方根据国家和本省劳动工资有关规定和本单位工资、奖金、津贴制度,确定乙方劳动报酬形式,按时向乙方支付劳动报酬。经协商甲方拟支付乙方:________元/每月,五险于乙方工作三个月之后,甲方为其办理手续,并根据乙方完成工作任务情况,以及本单位经济效益状况和物价变化情况适时调整乙方劳动报酬,改善乙方的生活福利待遇。
四、违约责任:任何一方违反本劳动合同,给对方造成经济损失的,应根据产生后果和责任大小,予以经济赔偿。甲方擅自解除本合同的应赔偿乙方人民币_________元。
五、双方认为需要订明的其他事项
1._________________________________________________
2._________________________________________________
3._________________________________________________
4._________________________________________________
5._________________________________________________
六、甲乙双方基本权利和义务
(一)甲方拥有以下基本权利:
1.根据本单位工作需要安排和适当调整乙方工作任务;
2.依据法律、法规、政策制定本单位的各项规章制度和乙方行为规范,并监督其实施;
3.对违反本单位规章的乙方依法给予处罚;
4.法律、法规和本合同规定的其他权利。
(二)乙方拥有以下基本权利:
1.依法享有政治权利,学习政治文化和业务技术,参加甲方组织的专业技术培训的权利;
2.在国家规定的.安全和卫生标准条件下从事劳动,用人单位劳动条件恶劣,严重违反国家规定的劳动安全卫生标准的,乙方可以拒绝履行本合同;
3.按照个人的能力以及劳动的数量、质量领取劳动报酬;
4.法律、法规和本合同规定的其他权利。
(三)甲方应承担以下义务:
1.遵守国家法律法规,并对乙方进行遵纪守法、职业道德、安全生产等教育和技术业务培训;
2.根据法律、法规以及集体劳动合同规定,为乙方提供符合法定安全卫生标准的工作;3.按时足额支付乙方劳动报酬和保障乙方享有规定的社会保险福利待遇;
4.对乙方以礼相待,不得采取有损其人格尊严的行为;
5.应将本单位所制定的各种劳动行为规范,于乙方上岗前以书面形式发给本人;
6.支持本单位员工组织的正常活动;
7.在劳动合同终止、解除时,应提供给乙方一份证明书。
(四)乙方应承担以下义务:
1.按照本合同规定,自觉地进行工作,努力完成工作任务;
2.遵守单位的规章制度,遵守劳动纪律和保守本单位工作或业务秘密;
3.严格按照章程和安全规程进行工作;
4.爱护设备和工具,并对所使用的设备和工具进行必要的维护与保养。
七、甲方在合同期间应按国家和省有关规定为乙方办理社会保险,甲乙双方应按国家规定缴纳社会保险费(包括养老、工伤、医疗、疾病、生育、失业等)。
八、乙方享有国家规定的公休假、婚丧假、探亲假和女工孕期、产假、哺乳期等,以及疾病、伤亡等有关保险福利待遇。
九、甲乙双方解除劳动合同,必须按国家有关劳动法律、法规执行。需要解除劳动合同的应提前三十日以书面形式通知对方(国家法律另有规定的除外);国家劳动法律、法规规定不能解除合同的,双方不得解除劳动合同。甲方因转产、调整生产任务或者由于甲乙双方情况的变化,经双方协商同意,可以变更合同的相关内容。乙方被劳教或判刑的,本合同自行解除。
十、在履行本合同中若发生劳动争议,应通过本单位劳动争议调解委员会协商调解,当事人也可以直接向当地劳动争议仲裁委员会申诉。不愿调解或调解不成的,应当从争议发生之日起六十日内,向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的,当事人自收到裁决书之日起十五日内,可向当地人民法院提起诉讼。
常用的施工合同篇8
出租方:合同编号:
承租方:签订地点:
签订时间:年月日
根据(经济合同法)及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件:
第二条租赁期限
自年月日至年月日。共订天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前日内,重新签订合同。
第三条租金
租金收取:
第四条押金(保证金)
经双方协商,出租方收取承租方押金元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。
第五条租赁物资的维修保养
租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的(租赁物资缺损赔偿及维修收费办法),由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。
第六条出租方变更
一、在租赁期间,出租方如将租凭物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。
二、在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。
第七条违约责任:
未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金%的违约金。
未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金%的违约金。
未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金%的违约金。
其它违约行为。
二、承租方违约责任:
不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金%违约金。
逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金%的违约金。
如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付违约期租金%的违约金。
其它违约行为。
第八条争议的解决方式
第九条其它约定事项
第十条本合同一式份,合同双方各执份。本合同附件份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。
出租方(章)承租方(章)
单位地址:单位地址:
法定代表人:(或委托代理人)法定代表人:(或委托代理人)
电话:电话:
电挂:电挂:
邮政编码:邮政编码:
开户行:开户行:
帐号:帐号:
常用的施工合同篇9
甲方:________________
乙方:________________
为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务:
1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
二、乙方的权利、责任和义务:
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。
三、协议内容:
1、登高上架要求
(1)施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设,由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后,方可投入使用,应按类别逐项查验,并应有验收记录。
(2)高空作业时,严禁立体交叉作业。水平作业时,各工位间必须有一定的距离,作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等,并应正确使用,施工作业现场周边设置相关安全标志牌,并设专人巡查。
(3)进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员,必须正确使用安全带,安全带应高挂低用。
(4)工程施工前,除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底,并履行签字手续外,必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。
(5)特殊工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等,必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。
2、用电要求
(1)配电箱的箱柜门处应有名称,用途,分路、标记及内部系统接线图,以防失误操作。
(2)配电装置均应配锁,并有专人负责开启和关闭上锁。
(3)电工和用电人员用电时,必须按规定穿戴绝缘,防护用品,使用绝缘工具。
(4)施工现场下班停止工作时,必须将班后不用的配电装置分闸断电,并上锁,班中停止工作1小时以上时,相关动力开关箱应断电上锁,暂时不用的配电装置也应断电上锁。
(5)配电箱、开关箱内的电气配置和接线,严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。
(6)配电装置的漏电保护器,应每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常才可继续使用。
(7)用电设备的保护接地线应并联接地,并严禁串联接地或接零。
(8)使用中的电气设备应保持完好的工作状态,严禁带故障运行。
(9)现场临时用电及照明必须由项目经理同意,由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。
3、电焊机使用要求
(1)操作人员应具有上岗证书,严禁无证操作。
(2)所有交、直流电的金属外壳,都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。
(3)电焊机二次焊把线,地线需接长使用时,应保证搭接面积,接点处用绝缘胶带包裹好,地线良好不能有破皮裂口存在。
(4)遇有雨、雪、雾或六级以上强风,影响施工安全时应停止室外焊接,雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。
(5)焊接时,操作人员应穿戴好所有防护用具。
(6)各种用电设备,照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施,各种设备的防护罩必须齐全。
4、室外吊篮施工要求
(1)施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦,是否存在损坏和生锈,如存在则必须进行除锈补焊、更换等,方可使用。
(2)上架的施工人员,必须穿工作服、防滑鞋,并正确佩带安全带,并与钢丝绳稳固连接。
(3)吊篮内的施工人员,只能保持三人,携带的油漆、涂料等不得多于2桶,并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。
(4)进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工,严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。
(5)吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板,并用安全网将篮身围护严密。
5、文明施工要求
(1)进入施工现场严禁酗酒,滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为,轻者清除现场,重者送执法机关依法处理。
(2)寝室休息时间,除夜间加班外,必须保证晚上十点后休息,以保证第二天的工作精神状况。
(3)严禁带病上岗操作,一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息,以保证所有施工人员的人身安全。
(4)施工现场严禁随地大小便。
(5)严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象,一经发现,必须清除现场,并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。
(6)施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员,更不准带小孩进入施工现场。
6、施工现场环境要求
(1)施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站,定期清理外运施工垃圾。
(2)施工现场细颗散体材料装卸运输时,必须采取遮盖等有效措施,材料入库存放,出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。
(3)施工现场设置封闭式的油库、油漆库,必须做防水处理,容量必须做到不慎不漏,室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。
(4)施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施,降低噪声频率,对强噪声机械采取封闭措施。
(5)在容易产生粉尘的场所,施工人员必须佩带防护口罩,并采取有效地除尘、降尘措施,保障施工人员的身体健康。
7、工程质量的要求
工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要,必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
本协议与双方签定的施工合同时效相同,本协议书一式_____份,甲乙双方各保存_____份,签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后,本协议同时终止。
甲方:(签字)_________________乙方:(签字)_________________
联系电话:_________________联系电话:_________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
常用的施工合同篇10
承租方:(甲方)
出租方(机主):(乙方)
签订日期:签订地点:
根据甲方工程施工需要,租用乙方设备,在平等、互利、互愿的原则下,经两方友好协商,达成合同如下:
一、租用设备
a、设备名称:吊车规格型号:QY25EI、QY20EI、QY16EI、QY8EI数量:按现场实际情况
二、拟租用期限:
临时租用(按小时计算,每次租用不低于4小时,达不到4小时按4小时计算)
三、租金及结算
1、租金
a、按小时租用:25T=200元/小时、20T=180元/小时、16T=140元/小时、8T=100元/小时(此单价已包含工作产生的所有费用)。
2、设备的进出场费承担方式:乙方承担。
3、起租时间从设备到甲方施工现场第1日起计算,每月20日为租金结算截止日期,30日前办理相关结算手续,每月付清当月结算租金,结算时乙方提供税务发票。
四、两方的权利和义务
1、乙方提供设备的技术状况必须完好,符合有关安全标准,无跑、漏、冒、滴现象,噪音及排气符合环保要求。
2、乙方应配1名技术熟练的、持有效操作证件的司机,甲方提供住宿,生活费乙方自理。如果司机的技术水平和设备能力达不到甲方业主或工程监理的合理要求时,经甲方提出,乙方必须及时按要求更换,否则甲方有权清退该设备,并解除合同。
3、租用期内乙方司助人员必须服从甲方现场人员的合理调动,服从甲方的日常管理,否则甲方视情节轻重可处以100—500元/次的罚款。乙方司助人员因个人行为违法乱纪的.,由乙方负责。
4、乙方的操作司机应有识别该施工任务潜在危险源的能力,甲方有告知该项目存在危险源的义务。该项目可辨识的危险源(安全、环保等)是安全。
5、设备台班以甲方现场指挥、调度员签认的运转记录为准;工程量按甲方相关部门确认的计量为准。甲乙方两方现场负责人相互签认运转记录,以确保租金结算的准确性。
6、乙方对设备的运转、存放安全负责。乙方司助人员应熟知该设备的安全技术操作规程,严格按章操作,做到安全文明施工。因乙方原因(司助人员操作不当、设备运转、存放等)造成事故的,损失由乙方承担;由甲方指挥失误造成事故的,损失由甲方承担,但不减免乙方的责任。
7、乙方设备的附属油料、配件、维修可由甲方代购,月末从租金中扣除。乙方的材料费和生活费借款不得超过未付租金的80%,否则不予借款。借款须经机主书面同意。
8、租赁期内设备的所有权为乙方所有,甲方只有使用权,甲方不得对设备进行销售、转让、转租、抵押或采取其它任何侵犯设备的所有权行为。
9、司助人员工资、劳保等由出租方(机主)负责。
五、合同的变更、解除及纠纷的处理
1、如一方提出变更、解除合同,必须提前15天向对方声明,并征得对方的同意方可解除合同,否则造成的损失由违约方承担。
2、争议的解决方式
本合同在履行中如发生争议,两方应协商解决;协商不成时,应向甲方企业所在地人民法院诉讼。
六、其他:
1、甲、乙两方应认真履行合同,如一方违约,须承担相应经济、法律责任。
2、本协议两方签字之日起生效,两方结算完毕后自行失效。
3、本协议一式四份,甲乙两方各执两份。
4、未尽合同事宜,一律按《中华人民共和国经济合同法》及现行有关法律法规执行。、
甲方:
乙方:
_____年_____月_____日
常用的施工合同篇11
甲方(全称):______________________________
乙方(全称):______________________________
本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于____________年____________月____________日签订施工合同编号为____________的《施工合同》(以下简称“原施工合同”)中的定义相同。
鉴于:甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原施工合同基础上变更施工合同条款部分内容,特订立以下补充协议。
一、协议内容变更部分为:
1、因乙方新购置一批自卸车辆,甲方应保证乙方土方总运量,不低于____________方。
2、因甲方原因导致车辆停工,每天补偿车辆误工费____________元。具体包括:
甲方应保证乙方施工人员住宿通水通电,如断水断电超____________小时,乙方无条件停工,由此产生的经济损失由甲方承担;
如天气及路况达到可开工的条件,甲方无法安排乙方施工超____________小时,乙方有权停运,由此产生的经济损失由甲方承担;
节假日、双休日或者银行出现故障和特殊情况可顺延,甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款,如超过____________小时乙方有权停运,由此产生的经济损失由甲方承担;
甲方保证施工工地内有人发货、验收,因甲方工作不到位造成乙方不能够正常施工,因此造成乙方经济损失的由甲方按乙方实际生产的经济损失向乙方进行赔偿。
3、付款方式及价格按原有施工合同条款执行。如有新标段,价格另议。
二、本协议生效后,即成为原施工合同不可分割的组成部分,与原施工合同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外,原施工合同的其余部分应完全继续有效。
本协议与原施工合同有相互冲突时,以本协议为准。
三、本协议一式____________份,甲方执____________份,乙方执____________份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(签章):____________________________乙方(签章):_______________________________
联系电话:______________________________联系电话:_________________________________
________________年__________月__________日________________年__________月__________日
常用的施工合同篇12
甲方(用人单位)
单位名称:_______
注册号:_______
地址:_______
联系电话:_______
乙方(劳动者)
姓名:_______
性别:_______
身份证号:_______
家庭住址:_______
联系电话:_______
根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务合同,以资共同遵守。
一、合同期限和工作岗位
1、本合同适用餐饮,期限_______年,从________年_________月________日起至________年_______月__________日止。
2、乙方工作岗位_____________________。
二、工作时间和休息时间
鉴于餐饮工作的特殊性,本合同实行综合计时制,即双方约定每日工作时间为__________小时(包两餐时间),乙方每月休息______日。
三、工资待遇
乙方的工资:每月为人民币__________元整(¥__________元)。工资按月发放。
四、工资发放
1、甲方每月___________日为发薪日,甲方须按月以货币形式支付给乙方,不得拖欠,否则,乙方有权要求甲方按国家有关规定支付经济补偿金。
2、乙方正确履行本合同并遵守了甲方规章制度,无违约行为的,工资依合同约定发放。
3、乙方按照国家有关规定享受休假权利,若法定休假期间正常工作的,工资按三倍发放,若乙方将这些假期拿到其他时间休,则节假日期间的工资照平日工资标准发放。
五、劳动保护和劳动条件
甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全、卫生条件和必要的劳动防护用品。
六、社会保险和福利待遇
甲方应按规定为乙方办理社会保险,并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳务合同解除后,应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤,其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。
七、劳动纪律
乙方在合同期内应做到:
1、遵守甲方依法制定的各项规章制度。
2、严格遵守安全操作规程,保证安全生产。
3、按时按质量完成甲方规定的工作任务。
4、爱护甲方的财产,保守甲方的商业机密。
5、遵守国家和地方有关计划 生育政策。
八、发生下列情形之一,本劳务合同终止:
1、本协议期满的。
2、双方就解除本协议协商一致的。
3、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。
4、因乙方个人原因连续请假_______天以上或累计请假达_______天的。
九、甲、乙双方若需解除或终止本协议,需提前______天通知另一方即可。
十、本协议终止、解除后,乙方应在______天内将有关工作向甲方移交完毕,并附书面说明,如给甲方造成损失、应予赔偿。
十一、保密条款
1、乙方应立遵守本合同有关法律规定,向甲方履行保守商业秘密的义务,本合同所称商业秘密指不为公众所知悉,能为甲方带来经济利益,经甲方采取保密措施的技术和经营信息,包括管理诀窍、客户名单、产销策略等。
2、乙方如违反合同约定或违反甲方保密要求,披露、使用或充许他人使用其所掌握的甲方的商业秘密,即对甲方构成违约,甲方有权采取法律行动,追究乙方违约责任,索赔经济损失,直至追究乙方的行事责任。
3、未经甲方同意乙方不得将甲方电脑上资料和文字,图片资料带出办公室,并不得擅自打印、复印公司的资料。
十二、违约责任
1、甲方违约的法律责任
若甲方未按合同约定支付乙方工资,乙方可追究甲方责任。
2、乙方违约的法律责任
乙方违反合同约定无理提前解除劳动合同,则乙方应赔偿甲方下列损失:
(1)甲方招录、培训乙方费用。
(2)对生产、营业和工作造成的直接经济损失。
(3)劳务合同经约定的其他赔偿费用。
(4)违反保密条款,按双方所签保密合同约定执行。
(5)违反禁业条款,按双方所签禁业条款约定执行。
十三、争议处理
甲乙双方发生劳动争议后,应行协商解决。协商不成的,任何一方均可向有管辖的部门申请处理。
十四、附则
1、劳务合同一式_____份,甲方执_____份,乙方执_____份,具有同等法律效力。
2、本合同自双方签署之日起生效。
甲方:_______(签章)
代表/代理人:_______
_______年___月___日
乙方:_______(签字)
_______年___月___日
常用的施工合同篇13
一、发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
二、分包范围:
1、项目工程名称
2、合同价款
3、开工日期:
4、竣工日期
5、工程质量等级验收合格。
6、分包内容:
7、工程面积:平方米
三、计量及支付:
结算方式:进度款和结算款以分期付款方式结算。
1、当工程量完成%,甲方应支付乙方%的工程款作为进度款。
2、全部工程完成后,经甲方验收合格,依据甲方单位与乙方现场签认的合格汇总数量确认单经甲方总工最后签认的工程汇总数量对乙方进行计量,一次支付剩余价款%,缺陷责任期满付剩余价款至%(扣除预付款及%的质量保证金)。
3、工程验收合格后日内,凭经甲方有关部门审核签字的结算单和合同书进行末次债务债权清理,工程余款根据甲方资金的实际情况一次支付,不计利息。
四、承包人乙方的责任:
1、乙方必须对工程质量、安全、工期全面负责。并接受甲方生产、技术、安全、质量管理部门的监督指导。甲方不定期到施工现场检查工程质量和安全,如发现工程质量、安全达不到要求,由乙方承担相应经济责任。乙方不能全面执行合同,立即终止合同,并更换承包人。出现重大质量事故应由乙方承担法律责任。
2、发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担。如发生大、中型工伤事故除费用按上属办法处理外,还要追究当事人的刑事责任。由于质量返工,工期延误罚款,均由乙方负责。甲方的直接原因造成的责任除外。
3、项目工程回访保修,按国家现行有效的规定执行。乙方预留总价5%工程质量保证金,保修期满按合同规定清算。
4、乙方必须按期支付在该项工程中发生的民工工资,不得无故拖欠。
五、甲方的责任:
1、甲方负责对工程质量、安全、技术、工期的检查、监督、指导;不提供乙方为完成工程而使用的任何工具设备。
2、甲方负责项目工程的预算、签证、协调工程决算问题。
3、协调处理乙方同建设单位之间出现的有关问题。
六、本合同自甲乙双方签字之日生效。
本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。
发包人(甲方):
承包人(乙方):
年月日
常用的施工合同篇14
承租方:(以下称甲方)
出租方:(以下称乙方)
1、甲、乙双方依据《合同法》并按照平等互利原则,经双方充分协商达成以下协议,望共同遵守。
2、租赁方式与价款
、该设备为带人机械租赁,由乙方配备操作手2名,其人工费由乙方支付,住宿由乙方承担。
、该设备以工作日形式计算租金,单价为2500元/天(大写叁仟元每日整,其单价不包括燃油费。
付款方式转账,乙方出具有效发票。
设备工作时间:满足现场施工需要。
该设备的进退场费20_元。
3、甲乙双方约定
设备起租日期暂定,以实际发生的时间为起租时间,设备退租日期以经双方确定的最后停工日为算。
设备的燃油由甲方提供并承担费用,附属油由乙方提供并承担费用。
维修由乙方负责,并承担费用。
设备使用地点和对象随州广水市十七冶花山风电场,现场看管由甲方负责。
甲乙双方安全职责
甲方职责和义务
甲方指挥人员应严格执行《建筑机械使用安全技术规程》之规定,保障设备安全。
甲方在施工作业前,应向甲方操作人员进行安全技术交底教育。
乙方的职责和义务
乙方应提供具备特种设备安全技术部门检验合格的机械设备。
乙方必须为其出租的机械设备购置设备保险,在进场后交甲方进行验证。
乙方随机司机必须持证上岗,熟练的操作技术能力,按要求保养、检查排除设备安全隐患。
乙方司机必须严格遵守机械安全操作规程,不得违章操作,有权拒绝违章指挥,承担由于操作失误造成事故的责任与损失。
乙方承担由机械故障所产生的一切修理费用。
乙方司机必须提供优质的服务,听从甲方指挥,如故意懈怠,甲方有权要求乙方更换操作人员。
5、附则
租赁设备的所有权归乙方拥有。
本合同的附件(结算单等)与本合同具有同等法律效力。
如发生争议,甲、乙双方应根据《合同法》及其它相关法律的有关条款协商解决。协商不成,提交乙方所在地仲裁委员会仲裁。
租赁方式为日租,如果现场因为资金、天气、设备供货、民事、道路、业主等一切原因影响造成施工停滞的,租赁费用照常支付,不得因现场设备闲置而停止支付租赁费。
本合同未尽事宜,双方协商解决。本合同一式二份,双方各执一份,双方签字盖章后生效,工完款清后自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
常用的施工合同篇15
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
依据甲方在本次土地整理项目中所承揽的施工内容,其中六角板工程部分,对照图纸测算,初步汇总价格,经甲、乙双方反复磋商,意见达成一致,甲方原则上同意将本合同段内六角板(按六角板图纸施工)的工程分段分包给乙方施工,为方便管理,互相制约,特订立本合同。
一、承包范围:按照设计图纸本分项工程为包工不包料,施工内容含基础开挖、砌筑、回填(保证水沟畅通)、勾缝、压顶、排水孔等图纸所含内容。施工后的六角板必须满足设计要求,线形顺、直、平,完成后达到设计所需效果,工程数量为经监理及业主验收后合格的数量为结算依据。
二、承包价格及付款方式:六角板元每方,结算依据按实做方数结算。上述单价已综合基础开挖、六角板、回填、勾缝、压顶、排水孔,以及雨季施工抽水、防雨措施等。为保证工程质量,付款方式为业主验收合格后付%,省级验收合格付%,余下部分作为质量保证金,待质保期一年到期后付清。
三、自合同签定之日起,计划工作日为20__年月日至20__年月日完工。逾期未完成按总承包价格的千分之五每天计算处罚。
四、质量要求:施工必须严格按业主的有关技术标准,施工规范及施工设计图纸进行施工,确保工程质量达合格标准。在施工过程中每道工序必须有甲方施工人员及监理到场,施工工序的监理程序及分项验收表格必须现场填写同时得到监理许可。如因质量出现问题而发生的一切损失均由乙方自行解决及返工重做。
五、安全生产:乙方在施工的全过程中,必须把安全生产放在首位,必须做到文明施工、安全生产,在施工场地按规范要求,全方位设立明显的安全标志(包括用电)施工人员和外请小工必须按工作性质的区别穿戴安全帽和安全标志服,杜绝一切安全事故的发生。如发生一切不安全事故,一切责任和经济损失均由乙方负责,甲方概不负责。
六、文明施工:鉴于本项目施工面大,管理分散,无论是甲乙双方,坚持做好文明施工,塑造良好形象,做到工完场清、冰留隐患,并妥善处理好周边关系。
七、此协议一式两份,甲乙双方各执一份,本协议自签字之日起生效,并具有法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日