安装个人劳务合同书样本
合同受到国家法律保护，签订合同可以保障双方在法律范围内进行交易或合作，避免违法行为的发生。安装个人劳务合同书样本要怎么写？接下来给大家带来安装个人劳务合同书样本，方便大家学习。
安装个人劳务合同书样本篇1
甲方（用人单位）：
主要负责人：
单位地址：
联系电话：
乙方（劳动者）：
身份证号码：
住址：
联系电话：
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳务合同法》及工程安装有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。
一、劳务合同期限
双方同意签订固定劳务合同期限：从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。其中，试用期为_______天。
二、工作内容和工作地点
乙方的工作内容为工程电气安装，工作地点为_______小区。
三、劳动报酬
（一）甲方于每月_______日前以货币现金或转账形式及时足额支付乙方工资，乙方的工资标准为_______元/月。
（二）甲方支付的工资不得低于工程所在地人民政府颁布的最低工资标准。
四、社会保险
甲乙双方协商约定，甲方按照国家和地方有关社会保险的规定，为乙方办理意外保险，甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。
五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
（一）甲方为乙方提供安全生产培训，并提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。安排乙方从事有职业危害作业的，应当定期为乙方进行健康检查。乙方在劳动过程中应严格遵守各项制度规范和操作规程。
（二）乙方患职业病、因工负伤或者因工死亡的，甲方应按《工伤保险条例》的规定办理。
六、劳动纪律
（一）甲方依法制定的各项规章制度应向乙方公示。
（二）乙方在合同期间应严格遵守国家的各项法律、法规，遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律，服从甲方的管理和教育。甲方有权对乙方的执行规章制度的情况进行检查，督促和奖惩。
七、合同的履行、解除或终止
（一）乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同。
1、严重违反劳动纪律或甲方依法制定的规章制度，按照甲方劳动规章制度的规定或者过去合同的约定应当解除劳务合同的。
2、严重失职、营私舞弊或泄露商业秘密的，对甲方利益造成重大损害的。
3、被依法追究刑事责任的。
（二）有以下情形之一的，甲方可以解除劳务合同，但应当提前_______日以书面形式通知乙方：
1、乙方患病或非因工受伤，医疗期满后，不能从事原工作也有能从事由甲方另行安排的工作的。
2、乙方经考核不能胜任本合同约定的工作，经过培训或调整工作，仍不能胜任工作的。
3、本合同定立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经甲乙双方协商不能就变更合同达成协议的。
（三）本合同另有规定外，任何一方解除或终止本合同，没有提前______日通知对方或通知时间不足的，以解除或终止合同前一个月的日平均工作为标准，支付赔偿金给对方。
八、争议解决
甲乙双方因履行本劳务合同发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成的，双方可向__________________仲裁委员会申请仲裁。
九、其它
（一）本合同未尽事宜，按国家和地方有关政策规定办理。在合同期内，如本合同条款与国家、省有关劳动管理新规定相抵触的，按新规定执行。
（二）本合同一式______份，甲、乙双方各执_______份。
甲方：（盖章）
_______年_______月_______日
乙方：（签名）
_______年_______月_______日
安装个人劳务合同书样本篇2
发包方：（以下简称甲方）__________
承包方：（以下简称乙方）__________
甲、乙双方，依据《中华人民共和国合同法》有关条款，就百盛香墅6号楼工程水暖安装工程事宜，经双方友好协商，协议如下，并严格执行：
一、工程名称：百盛香墅6号楼水暖安装。
二、工程地点：__小学东路南
三、工期：
四、验收日期：
五、验收标准：按设计图纸和建筑水暖安装验收规范验收。
六、承包方式：由乙方包工、包料、包自用工具，包安全及防护用品等整体方式承包。
七、合同造价及付款
本工程承包价格以市场价为准，按建筑面积计算，工程竣工验收合格后壹个月内以房顶款给乙方。
八、甲、乙双方义务和责任：
（一）甲方义务和责任：
1、根据合同规定，按时结算。
2、甲方在按期履行验收义务，在施工期间，甲方发现有任何异议，可要求乙方马上整改。
3、帮助乙方与其他施工单位进行沟通协调。
（二）乙方义务和责任：
1、乙方应严格根据甲方确认的图纸和施工方案进行施工，施工过程中如需对图纸进行修改，应征得甲方书面确认，并确保工程质量，否则，由此给甲方造成的损失由乙方负责；
2、年月日—月日施工期间乙方派相关工作人员负责甲方施工维护，以确保施工期间工作顺利进行；
3、乙方应确保在其施工人员及工作人员不得与施工场地内任何第三方发生争执。若因与第三方发生争议所引起的一切后果由乙方自行承担。
4、乙方必须严格依照甲方确认的设计图纸和方案制作并安装，确保工程质量。
5、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
九、违约条款
1、乙方必须严格依照甲方确认的设计图纸和方案制作并安装，确保工程质量和进度。如发生质量问题或由于乙方的责任使甲方不能在年月日—月日正常使用，乙方偿付甲方合同总额的10%做为违约金。
2、甲、乙双方不得借故拖欠各种应付款项。
3、甲方如在乙方制作中途对设计方案有较大变更，双方应签定书面变更协议，甲方应承担乙方由此增加的全部费用。
十、本合同内容的修改或变更均应甲、乙双方共同书面认可；由本合同所产生的任何权利或义务未经许可不得转让。双方任何一方未按合同执行，对方有权终止合同，由此造成的损失，由违约方赔付。
十一、双方均有就本合同对外保密的责任。
十二、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至履行完毕之日自动作废。本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。具有同等法律效力。
十三、甲、乙双方对合同产生之任何争议，双方友好协商，协商不成双方均有权申请人民法院判决。
十四、施工图纸为本合同的附件，具有同等的法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
安装个人劳务合同书样本篇3
发包方（下称甲方）：
承包方（下称乙方）：
根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的工程的水电劳务施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程项目概况
1.1工程名称：
1.2工程地址：
1.3承包方式：包工、包安装（含防雷接地）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
1.4工程范围与内容：（包括厂房、仓库等所有土建面积、施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算）
（1）室内给水管网安装；
（2）室内排水管网安装；
（3）室内排水设备安装；
（4）室内照明线路安装；
（5）室内照明灯具及开关安装；
（6）防雷接地安装
第二条合同文件组成及解析顺序
2.1本合同。
2.2报价书。
2.3水电施工图。
第三条工期
1、乙方必须在____年____月____日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
2、如因由甲方负责提供的材料及施工场面（包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更）影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。若连续一个月以上延期，则甲方应将乙方前期工程款结清，延期部分工程款另作结算。
第四条工程质量标准
按照国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。
第五条合同价款
本合同价款为人民币：捌元（每平方米）属总价包干。该总价已包括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。
第六条工程款支付
（1）由于本工程量较小，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费，即当水电班组完成预定工程量50%的时候，支付总劳务费的40%，当完成预定工程量的90%时候，支付总劳务费的40%，当工程竣工验收合格，我方支付总劳务费的15%（剩余价款，即为总劳务费的5%，作为施工质量保证金，质保期为1年，质保期满且无质量问题，甲方方支付乙方保证金。）
（2）甲乙双方签订施工劳务合同后，乙方交给甲方5000元作为履约保证金，竣工后三日内，甲方退还乙方5000元履约保证金。
第七条设计变更
7.1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。
第八条材料设备供应
8.1本合同工程所有用于水电实体材料均有甲方采购供应。
8.2水电安装的小型工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
第九条双方职责
9.1甲方职责
（1）按时提供施工工作面给乙方使用。
（2）负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。
（3）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电（人均每月5度计算，超过配给额度，费用乙方自付）。
（4）按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。
（5）工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。
（6）乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。
（7）负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。
第十条安全施工
10.1施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理；指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。
10.2乙方必须进行安全文明施工。
10.3乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
10.4甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
第十一条关于工期延误
11.1以下原因造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；
（1）甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件；
（2）甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。
（3）甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
（4）设计变更和工程量增加；
（5）不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；
（6）合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。
11.2合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失，并支付合同价款的10%的违约金。
11.3乙方未按合同约定的竣工日期或甲方工程师同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。每逾期一天，按照每天合同总额3‰支付违约金给甲方，累计总罚金不超过合同总价的10%;若甲方未按照合同约定的日期支付乙方工程款，甲方应承担违约责任，每延期一天，按每天合同总价款的3‰违约金给甲方，累计总罚金不超过合同总价的10%
第十二条合同争议解决方式
本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十三条合同生效与终止
13.1本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。
13.2本工程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最后一笔尾款，此合同自动终止。
第十四条合同份数
14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
发包方（公章）承包方（公章）
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
合同签订时间：
安装个人劳务合同书样本篇4
甲方：______________
乙方：______________
甲方将安排林承磊任该项目的项目经理，全权负责该项目协调工作;工程部唐二军任项目经理助理，协助项目经理处理本项目的协调工作。乙方派工协助甲方之机械式停车设备(以下统称停车设备)安装工程，经双方同意订立本合约，其权利及义务如下：
第一条、安装工程基本资料(附停车设备平面配置图：
PSH-460D/X-KX,PJS-200X-KX)：
1、工程名称：______________
2、安装地点：______________
3、机型及数量：_____(人民币：_____元)
4、工程期限：自20____年11月5日起，至20____年12月15日止(含电
第二条、工程价款及支付方式(工程进度附表1)：
1、安装工程款总价：合计人民币拾贰万陆仟陆佰叁拾元整(126630元)。
2、付款方式依工程施工进度：
第一期付款：钢结构进场验证施工人员(按照第十一条，第4项条款)三日内，支付总安装费的百分之三十(30%)。计人民币叁万柒仟玖佰捌拾玖元整(37989元)。
第二期付款：钢结构部分、安全机构部分、载车板部分即整体结构全部安装完毕经工程部检验合格后，支付总安装费的百分之三十(30﹪)。计人民币叁万柒仟玖佰捌拾玖元整(37989元)。
第三期付款：整体工程安装完成(含电控)经业主、特检院共同验收通过，如甲方或特检院提出有整改项，整改完成经甲方验收后支付总安装费的百分之四十(35﹪)。计人民币肆万肆仟叁佰贰拾点伍元整(44320.5元)。
第四期付款：经业主方验收通过后三个月支付总安装费的百分之五(5﹪)。计人民币陆仟叁佰叁拾壹点伍元整(6331.5元)。
3、本合同安装费不开具发票。
4、本合同安装费包含施工用电和安装人员生活用电。(电表由安装队安装)
第三条
(1)、检验费用由甲方承担。
(2)、因甲方发货不及时乙方要第一时间主动反馈，并积极配合甲方，
第四条、出货作业：
1、甲方出货时乙方应负责接货，其卸货费由乙方承担，并事先勘查现场，协调物料放置事宜。
2、甲方排定出货日期并提前通知乙方准时到工地接货，并妥善保管。
3、若乙方无故不到场接货，甲方从总工程款中扣除百分之五(5%)，作为
4、乙方接货时要对货物数量、质量进行确认，签字确认后出现差异的责
第五条、双方配合工作范围及承担义务：
1、乙方负责保管停车设备零部件，使其不受潮、不变形、不失少。
2、乙方负责安装所需脚手架的搭设，及其产生的费用。
3、甲方协助乙方与业主单位解决安装人员的膳宿问题，费用由乙方承担。
4、甲方调配技术员提供技术支持。
5、乙方负责人(芮捷)在整个项目开始至结束必须在现场管理与协调，包括车库业主单位的协调，并将协调结果及时向甲方汇报，否则乙方承担瞒报、漏报的相应责任。一旦发现乙方负责人(芮捷)离开项目所在地扣款500元/天(扣款从项目剩余工程款中直接扣除)。
6、乙方负责人要定期参加甲方的项目会议，一次不参加从所剩工程款中罚200元。
第六条、接货作业：
1、乙方负责安全卸货及搬运到指定地点，并配合人车安全管制。
2、物料堆放应求稳固、整齐并集中摆放，不可凌乱影响出入安全。
3、物料堆放应有适当的垫高、防浸措施，易弯曲变形物品不得重压，整齐排放后应覆盖，以防雨水浸入。
4、乙方负责保管物料，到货应清点，货抵工地清点后，若有遗失、被窃、损毁等乙方应负全责。
5、货抵工地后乙方须配合甲方管理人员，于当日清点所有零部件。因特殊现场或台数较多无法一日清点完成，须于3日内完成，并于出货单
6、若未在规定时限内完成物料清点手续，甲方视出货数量无误，乙方应对缺少及损坏的物料负完全责任。
7、甲方所供应之物料被乙方变卖或提供其他厂商使用，甲方除有权终止承揽合约外并有权依法追究乙方法律责任及赔偿。
第七条、安装作业：
1、乙方在接到甲方进场通知后，当天安排人员、工具进场施工。若无
2、乙方必须使用甲方所供材料进行安装作业，并按设计图的要求完
3、乙方从事安装作业应符合甲方要求的品质，并无减少或灭失价值。施
4、乙方安装作业如未符合甲方要求的品质，应于甲方指定期限内无条件
5、乙方于安装工程进行中，应负责主动与业主协调下列事项：
(1)、立柱基座固定后，协调业主，柱基水泥灌浆工程。
(2)、注意排水管路不得影响设备装置组立空间。
(3)、梁下净高之再确认。若因其他管线影响净高应协调业主改善。
(4)、现场建筑物尺寸与放样图尺寸不符时，协调处理。
(5)、电源预设位置协调告知。
(6)、消防试水应告知业主三天前通知甲方配合处理。
(7)、乙方从事安装作业应在合同期限内完成。
6、乙方安装过程中因现场因素须停工者，除现场与业主协调外，应电告
7、乙方于安装完成后，对剩余物料依下列原则处理：
(1)、整理并搬运到地面楼层，联络甲方余料运退事宜。
(2)、乙方借用之工具器皿应缴回原借出单位。
(3)、乙方应负责停车设备材料包装废弃物的清理及清运，以及每日工
8、停车设备调试完成后，应保留适当人员直至政府部门验收整改，并再次验收合格为止，方可撤离人员，乙方应做好设备的清洁及防护及现场的清洁工作。
9、工程进行中禁止擅用非甲方供应之物料，及乙方来路不明之原物料等，由此造成的工期、质量方面责任，由乙方承担，甲方保留对乙方的追溯责任。
10、甲方供应材料，于安装过程中，乙方发现有误的，应立即告知甲方
11、各合同附表与合同具有同等法律效力，未按期完成，乙方承担违约
12、安装作业人员必须持有特种设备作业人员证，如发现未持证安装，
第八条、与现场建筑物配合尺寸的汇报与制作：
1、建筑物预留尺寸与设计图不符，须变更停车设备材料与之配合者，乙
2、配合业主现场需要的.固定栏杆安装，由甲方供应材料，于工程进行中乙方应配合现场制作，制作费用已包括在总价内。
3、其他有关甲方制作上需要的现场尺寸，经甲方通知后，于工程进行中，乙方应配合汇报现场尺寸。
第九条、安装品质认定：
1、甲方执行品质认定检查，依甲方设计图为准。
2、甲方执行检验阶段如下：(附表恒盛豪庭项目检验附表2、3、4)
(1)、第一阶段：放样及钢结构安装完成品质检验。
(2)、第二阶段：梁柱结构体、传动系统、安全机构部分及载车板整
(3)、第三阶段：停车设备整体安装、调试完成品质检验。
3、乙方安装作业进行到上述各阶段之前三天，应预先通知甲方派员工来检验，乙方须于事前做好自行检查，填写相关资料。
4、经甲方品质检验确认后，乙方如有不符合甲方约定品质要求，在甲方开列整改通知单后，应在规定时间内修改到符合要求为止。乙方不得以任何理由拒绝或要求追加工程费用。
5、完工检查中无法察觉，或未经察觉之品质缺失，属安装作业不良者使用中发觉，经甲方告知，乙方应负责修改。乙方不得拒绝、拖延或要求追加工程费用。
第十条、人员管制：
1、乙方应以甲方的名义实地安装工程，对外视同甲方员工，进场应着制
2、现场需配合协调时，乙方即应代表甲方主动与工地负责人协调不得推
3、乙方不得任用甲方因案开除以及自甲方离职一年内之员工。
4、乙方不得雇用甲方在职员工，支援从事乙方的安装作业。
5、乙方安装本工程不得再另行招聘其他厂商参与安装，若有特殊情况，应事先报备并经甲方核准。
6、乙方禁止把本项目任何按装项目转包，一旦发生将从总工程款中扣100%的工程款并追究相关法律责任。
第十一条、安全卫生管理办法：
1、乙方进行工程中应依下列安全卫生法令做好安全措施
(1)、当地安全卫生管理办法。
(2)、工地营造安全卫生设施标准。
(3)、乙方在施工场地内，特别注意防火、放电工作，严禁从事违法活动。
2、乙方从事本工程安装作业，必须严格执行合同所载之各项内容，从合同签订日起到维保期限止，倘有隐蔽工程或在甲方检查中未发现的安装质量问题发生，一概由乙方负责整改，直到甲方检验合格为止，与甲方无涉。若因而造成甲方损失，乙方应负责赔偿所有损失。
3、乙方必须对安装作业人员投保.(工程意外险)，责任由乙方承担。
4、乙方提供安装人员信息留甲方工程部存档。(符表5)所填写施工人员每天必须在作业现场，如发现缺席每天扣50元/次。
第十二条、逾期罚款：
1、除因天灾、人力不可抗拒之因素，或经由甲方或业主认可之原因外，
2、乙方从事本工程安装必须在安装期限内完工，如因乙方原因造成不
第十三条、特别条款：
1、乙方因从事安装工作，从甲方获得的商业机密技术图纸资料，应严
2、乙方从事本停车设备安装作业，自工程完成日起，永不得经营该项
3、如因工程安装质量问题致使一次检验无法通过，则需复检及相关招
第十四条、附则：
1、超出本合同行为以外事项，在甲、乙双方发现后，可协议另设临时
2、本合同如有未尽事宜，依照国内各有关法令处理，若无规定时依甲
3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
立约人
甲方：______________乙方：______________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
安装个人劳务合同书样本篇5
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规，甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同双方当事人基本情况
第一条甲方
法定代表人或委托代理人
注册地址
第二条乙方性别
户籍类型（非农业、农业）
身份证号码
家庭住址邮政编码
户口所在地省（市）区（县）街道（乡镇）
二、劳动合同期限
第三条本合同为以完成一定工作任务为期限的劳动合同。
本合同于年月日生效，本合同于
工作完成时终止。
三、工作内容和工作地点
第四条乙方同意根据甲方工作需要，担任岗位（工种）工作。
第五条根据甲方的岗位（工种）作业特点，乙方的工作区域或工作地点为
第六条乙方应达到甲方要求的工作量和质量标准完成当日工作
四、工作时间和休息休假
第七条甲方安排乙方执行工时制度。
五、劳动报酬
第八条甲方每月日前以货币形式支付乙方工资。
六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
第九条甲方根据生产岗位的需要，按照国家有关劳动安全、卫生的规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。
第十条甲方根据国家有关法律、法规，建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。
第十一条甲方应当建立、健全职业防治责任制度，加强对职业防治的管理，提高职业病防治水平。
第十二条甲乙双方解除，终止劳动合同应当依照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及陕西省有关规定执行。
第十三条甲乙双方约定本合同增加以下内容：
七、劳动争议处理及其它
第十四条双方因履行本合同发生争议，当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
第十五条本合同未尽事宜按国家、陕西省有关规定执行。
第十六条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（公章）：乙方（签字或盖章）：
法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：
签订日期：年月日
安装个人劳务合同书样本篇6
发包人：(以下称甲方)
承包人：(以下称乙方)
甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。
一工程概况
1.工程名称：望城才子城。
2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。
3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。
住宅建筑面积176287.16平方米
住宅商业建筑面积20372.91平方米
地下室面积27336.3平方米
二承包方式及承包内容
1.承包方式：实行包工，包水电安装。
2.承包内容：
强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。管内穿线及开关插座，灯具安装调试。
户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。
预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。
专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)
配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)
弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)
给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。
排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。
三施工工期
总日历天数为天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。
四承包单价
地下室及商铺按建筑面积每平方__元/㎡。住宅按建筑面积每平方米__元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。
五工程质量
1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。
2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。
3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。
4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。
六工程付款方式
工程造价计算方法：
依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米__元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。
设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。
定额外用工。(计时工)按每日__元计算。
变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。
七结算及付款方式
1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按__元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按__元/㎡，二次预埋(每层)按__元/㎡。
2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按__元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。
3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。
八双方职责
1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。
2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。
3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。
4.乙方自行提供必要的劳保用品。
5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。
6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。
7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。
8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。
9.甲方及时提供工程所需的各种材料。
10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。
11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。
12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。
13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。
14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。
十工伤事故责任分担
1.3000元以内安全事故，由乙方承担。
2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。
十一违约
一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。
十二争议解决
双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。
本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。
甲方：
乙方：
日期：
安装个人劳务合同书样本篇7
甲方：
地址：
乙方：
地址：
甲方根据工程施工需要，委托乙方安装施工设备台。为明确双方权利和义务，经双方充分协商订立本合同。
一、项目概况
1、工程项目名称：________。
2、安装地点：________。
3、设备名称：施工升降机。
4、设备型号、规格：________。
5、设备制造单位：________。
6、安装总高度：________米。
二、承包方式；
由乙方承包安装、顶升加节、附着、拆卸及验收检测。
三、承包费用
1、安装的费用为每台整)安装到________米(含人工费及检测费等费用)。
2、附着费用为每________道/元整。
四、付款方式
第一次安装完毕现场验收后预付________元整，全部安装并验收合格后再一次性支付所有余款为________元整。
五、甲方责任
1、负责施工现场的“二通一平”(通路，通电，场地平整)。
2、按合同所规定时间付款。
3、配合进行现场戒备，甲方无关人员和其他人员未经许可不得进入工作范围。
4、指派专职安全员对乙方施工安全监督检查。
5、电梯日常使用的操作司机和指挥由甲方自行负责，不属于乙方的员工编制。
六、乙方义务
1、向甲方提供安装单位营业执照资历质证和安全生产许可证复印件并加盖公章。
2、编制安装施工方案，方案必须有编制人、审核人和技术负责人签名并加盖公章。方案内容包括：
(1)工程概况
(2)作业前准备
(3)安装施工方法和步骤
(4)安全技术措施
(5)其他有关内容
3、乙方必须向作业人员提供合格的安全防护用具(如安全帽、安全带等)。
4、乙必须指定现场作业负责人和现场安全负责人。
5、本次安装作业开工前，乙方有义务按设备使用地施工安全监督站的要求，提供各项资料(设备生产制造许可证、产品合格证、使用说明书。基础隐蔽验收等资料由甲方提供)。经本地施工安全监督站核准后方能开工(工程未报建除外)。
6、设备安装完毕后，在自检合格的基础上，由乙方负责向本地施工安全检测受理中心申请检验，甲方应配合乙方，按要求提供自己需要提供的资料，设备检测至合格。由于乙方原因引起的不合格项目，乙方负责进行整改，如由于甲方原因引起的不合格项目，应由甲方负责。
7、设备进行安拆作业前，必须进行安全技术交底，全体作业人员必须严格遵守安全生产规章制度和操作规程。
8、乙方应当服从甲方的安全生产管理。乙方对本次安装作业的相应安全事故承担法律和经济责任。
七、其他
1、本合同自双方签字盖章，收到使用单位安装费用之日起生效。
2、本合同一式贰份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
安装个人劳务合同书样本篇8
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称甲方）
现甲、乙双方遵循平等自愿、诚实守信、协商一致的原则，依据法律、法规的相关规定，结合本工程具体情况，特订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：__千方交通信息产业园一期工程中的_6号楼、7号楼、10号楼、30号楼
2、工程地点：__南岸区茶园新区新塘科技园（经侦业务楼对面）
3、工程面积：约4.5万方（此方量不作最终结算依据），以工程最终施工实际面积和甲方项目核定面积结算；
二、承包范围及内容
乙方按甲方提供的“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更核定单”等作为施工依据，相关施工图纸及资料由甲方借给乙方一套由乙方自行复印，具体承包内容如下：
本工程全部水、电、防雷设施等分项工程的预留洞口、预埋管道、安装等（其他建设单位专业分包除外）。即包括施工图及设计变更中所有安装内容（属于总包范围内的）；承包范围内的进场材料上下车、材料场内转运、堆码整齐；文明施工满足项目部的要求。
内容说明：
（1）给水部份：从客户水表起至客户室内的给水系统安装由乙方按施工图安装接至设计要求位置。室内一户一表及主给水管网安装由自来水公司按施工图纸施工到各户水表，乙方负责配合施工。
（2）排水部份：室内污水、雨水、空调冷凝水的排放按施工图施工，至小区综合管网所示的第一个井或沟。
（3）强电部份：从本工程各单元室外手孔井至各栋总配电箱、各楼层配电箱、各户电表箱的系统安装及属生活用电的一户一表范围表前部份由供电局施工，表后部份由乙方施工，具体范围界面以业主方或供电局所提供的设计图为准。房间、公共厅堂、楼梯间、走道的照明、电梯动力及照明、设备用房出高压配电柜至专用设备线路的安装，乙方按施工图（含电梯安装图）施工。
（4）弱电部份：电信网络通信、有线电视、建筑设备监控、火灾报警及消防联动、安全防范等系统，按设计图预留预埋各类管道和各类箱体盒体位置预留。并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作。
（5）燃气工程：按设计管道走向预留预埋穿墙和穿楼板的套管。
（6）对楼层管道吊洞管井的封堵。
（7）对墙体开槽用细石砼的补槽。
（8）二级电箱以后的电箱和线缆均由乙方提供。
（9）甲方除提供塔吊外，其它机械、机具、工具设备均由乙方提供。
三、承包方式：
1、本工程采用人工费包干，包括小型机具、工具、合格的安全防护用品及低值易耗品在内的承包形式。
2、施工工具、机具及耗材的范围包括：如：焊条、元丝、扎丝等辅材；安装用中小型机具如：电焊机、切割机、车丝机等；工具如：断线钳、压线钳、夹钳、管钳、电焊钳、电焊罩等及相关机具工具的耗材、末级配电箱后电线电缆、照明灯具器等由乙方自行提供。
四、工程工期：以甲方通知时间为准，乙方在接收到甲方通知后5日内进场。
五、工程质量
乙方所分包的分项工程必须按照现行国家及地方行业主管部门颁发的验收规范标准、图纸及甲方要求认真组织施工，保证验收合格。每到工序完成经乙方自检合格后，乙方必须陪同建设单位、监理公司及甲方质检员、现场管理人员统一验收。如因乙方原因造成质量不合格，由乙方自行的返工及承担材料损失，费用在乙方当月工程款中捐出。
六、劳务款结算依据及结算单价
根据设计施工图说等要求施工，基础、主体水电安装工程中的预留、预埋单价分别是：预留元/m，安装为元/m（建筑面积按《99定额》计算规则进行工程结算）。
上述结算单价包含本工程全部承包工作及承包范围内容（水电安装工程劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护服务器、应按相关法律规定支付的各种工资、税金、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、岗位培训费、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工程的其他所有费用）；本工程的劳务结算价款均为一次性包干价，甲方不再向乙方支付其他任何费用。
七、工程其它费用的确定
当不可避免地发生计时工时，技术工按80元/工日计算，普工按50元/工日计算，并经项目主管审批同意。
八、工程款结算支付方式（单位工程）
1、时间及付款方式：乙方应垫资至承包楼栋号施工面积达1万方，完成垫支之日起半个月内支付清之前工程款的80%，以后工程量每月30号报进度，经甲方审核后次月15日前支付上月核定完成工程量的85%。
2、在工程全部完工验收后一个月内工程款付至总额的90%。余款在工程竣工验收合格后2个月内付清，不计息。
3、工程完工后双方应及时对已完成工程量进行结算。
九、安全文明施工
1、乙方必须严格按甲方及相关规定进行安全生产，文明施工。乙方进场进必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育，牢固树立“安全第一，预防为主”的方针，同时与每个工作人员签订安全责任书，保证安全文明施工达标。
2、乙方必须按安全生产施工规范、施工操作，配备完整的安全工具、用具，如发生安全事故，费用在30000元内（含30000），由乙方自行承担，超出30000元以上部份，甲方承担70%，乙方承担30%，但乙方必须承担主要责任。若乙方野蛮施工所造成的事故，所发生的任何损失概由乙方自行全部承担。
十、甲方责任
1、提供必要的施工图纸一套（白图）给乙方复印，做好技术交底，按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料。
2、提供施工用水、用电接口。
3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术指导和现场工程质量监督管理，进行安全宣传教育和安全检查。
4、按时支付乙方劳务工资。
十一、乙方责任
1、按设计施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工，确保工程质量。未经许可不得擅自变更施工，必须安全生产、文明施工。必须保证工完料净场地清。
2、乙方管理人员必须坚守工地，负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底，并做好记录，同时必须确保每栋楼随时有一位施工员负责现场管理及技术指挥工作。
3、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查，不得无故拒绝。否则，每发生一次上述情况，甲方对乙方处以500元/次罚款。
4、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管，必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责保护好已完工程工作成果，不得损坏。否则，照价赔偿；若乙方人员发生偷盗行为，甲方对乙方处以1000元以上/次罚款。
5、乙方工人必须按照要求佩戴好安全带、安全帽（安全带、安全帽、雨具等由乙方自行购买合格产品），否则，甲方将对乙方进行经济处罚：50元/人.次。
6、乙方工人必须遵章守纪，不得发生打架、斗殴及偷盗等事件，否则，甲方将给予经济处罚500-5000元/人.次，情节严重者，将被追究刑事责任。
7、乙方必须保证按相关规定按时按月发放乙方管理人员和工人工资，按有关要求将工资表实名制签字盖手印，并交甲方保存；如因乙方不按时发放工资，引起工人闹事，甲方将重罚乙方，其善后事宜由乙方负责处理。
8、甲方支付乙方工程款，乙方必须提供正规票据给甲方。
9、乙方应严格控制安装材料的损耗，若材料超出3%的损耗，由乙方承担超出部分材料的相关费用。
10、若发现乙方人员在现场有意长流水或长明灯，甲方给予乙方200元每次的处罚；在宿舍私接使用电气设备（如煮饭、取暖、烧水等）每次罚款500元，甲方当场没收电器。
11、乙方必须满足甲方工程进度、质量要求，因乙方原因造成工期、质量不能满足甲方要求，甲方可单方解除合同，责令乙方无条件退场，甲方按乙方实际已完工程量的60%结算给乙方，结算时间按合同有关规定时间执行。
12、甲方负责给乙方提供食堂；若发现乙方人员乱倒饭菜，甲方对乙方按50元每次罚款。
13、甲方对乙方的经济处罚，均在当月结算工程款中扣出。乙方不得以任何理由，向甲方索赔相关技术难度，施工难度及停误工费用。
14、乙方不得以任何理由，扰乱现场，投诉及围堵甲方现场。
15、乙方必须将进场人员造册并附身份证复印件一份，照片三张，所报花名册必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须在三天内向甲方提供变更人员清单。
十二、其他
1、乙方在签合同时缴纳给甲方5万元的履约保证金给甲方（如乙方不能按甲方要求按时进场或无能力履行本合同时此履约保证金不予退还），全部工程主体封顶后一周内，甲方全额退还乙方保证金，不计息。
2、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。经甲、乙双方签字盖章（乙方交纳保证）后生效，结清全部劳务条款后，本合同即自行终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
负责人：负责人：
年月日年月日
安装个人劳务合同书样本篇9
甲方(劳务发包方)：
乙方(劳务承包方)：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：
一、工程概况
工程地址：___
工程名称：___
工程内容：___
二、承包价格
1.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：箱体规格：1600x700x240，单价：450元/只
2.室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：喷头类型：下喷，单价：75元/只
3.消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用(3元/米)。具体单价如下：探头单价：70元/只
4.室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米)，不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。
5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元/只
6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。
7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。
8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。
三、付款方式
1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。
2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。
四、材料及施工施工场地
1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。
2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失。
3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。
五、合同争议
1.出现争议甲乙双方先协商。
2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
3.本合同一式两份，双方各执一份。
甲方代表(签字)：乙方负责人(签字)：
联系电话：联系电话：
日期：日期：
安装个人劳务合同书样本篇10
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法、中华人民劳动法及工程所在辖区有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合现场的具体情况，甲方将武汉融园国际酒店项目劳务承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。
一、工程概况
工程名称：武汉融园国际酒店项目
建设地点：武汉东西湖五环大道
建筑面积：约11万平米
二、承包方式
(一)承包方式：包工、包质量、包工具、包工期。
(二)承包范围：
1、给排水安装：根据图纸施工，排水管接出建筑物1.5米，给水管送出建筑物1.5米。
2、电气安装：根据图纸施工，只安装建筑物以内的照明及动力(不包括高压)，配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。
3、乙方从__年2月份开始负责工地临时水电安装及维修，期限为三年，如果超出规定期限，甲方应每月承认两个人的月工资。
(三)乙方承包的工程按建筑面积的单价35元/m，总价约叁佰柒拾万元。
三、工程要求
(一)质量要求：乙方必须依据设计图纸及变更图纸，按照国家规范和标准组织施工至工程交付验收。
(二)管理要求：乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。
四、付款方式
(一)地下室封顶付总工程款4%。
(二)裙楼封顶付总工程款4%。
(三)主体封顶付总工程款8%。
(四)安装过程中每月必须付工程款(根据进度)。
(五)工程完工付清所有工程款项(留拾万元一年付清)。
(六)甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。
五、违约责任处理
1.乙方无法完成工地进度配合，甲方有权罚款元/次。
2.乙方故意浪费材料，给甲方造成经济损失每——年________月_______日
安装个人劳务合同书样本篇11
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
为明确甲乙双方在热力管网工程建设中的权力义务，双方在平等互利的前提下，依照《中华人民共和国建筑法》和《建设工程施工合同》通用条款等有关法律、法规的规定，双方就永阳路热力管网工程有关事宜，经协商一致，订立本合同。
一：承包范围
工程内容：热力管网的基础开挖，管网的连接、保温，检查井和固定支墩的施工，回填及路面、绿化的恢复等。
工程地点：永阳路(东段、西段)。
工程量：定额及取费标准执行《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(20__)、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》(20__)及其勘误表(20__)、《陕西省安装工程消耗量定额》(20__)及其勘误表(20__)、《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》(20__)、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》(20__)，劳保统筹按规定计取，由甲方代缴。人工单价执行陕西省相关文件规定。
如果该工程中相关内容在以上定额中没有适合标准的，双方则结合现行市场价协商确定。
二：承包方式
包工包料：按图施工，材料调度实做实结，乙方所购材料(主材、设备、配件)必须是国家标准生产厂家，按施工图材料表中确定的规格、设计选型品牌购买，并按国家热力工程相关规范严格执行。乙方应向甲方提供生产厂家相关资料及样品，经甲方认可后，方能采购使用，并作为竣工验收依据，未经甲方认可所造成的后果由乙方承担。
材料单价中有暂定价的执行暂定价，无暂定价的执行合同签订当期的《陕西工程造价管理信息》(材料信息价)，合同签订当期信息价与施工当期信息价不符时，经甲方审核确认后计算差价，差价部分按价差调整，只计取规费、税金。
三：开竣工时间
开工日期：以甲方开工通知书为准，暂订20__年3月20日，如有特殊情况，甲、乙双方协商解决。
竣工日期：以甲方下达开工通知书开始计算，具体工期双方另行协商，以补充协议为准。
四：工程规范
按下列标准执行，乙方必须按照施工图并执行国家及当地的相关标准规范施工，并按各地区[热力管理条例]和最新规定执行。
1、《工业设备及管道绝热工程设计规范GB50264-20__
2、《建筑设计防火规范》GB50016-20__
3、《建筑物防雷设计规范》(20__年版)GB50057-20__
4、城市供热管网工程施工及验收规范CJJ28-20__
5、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-20__
6、工业金属管道工程施工规范GB50235-20__
7、现场设备、工业管网焊接工程施工及验收规范GB50236-20__
8、埋地钢质管道石油沥青防腐层技术标准SY/T0420-1997
9、固定式压力容器安全技术监察规程TSGR0004-20__
10、城镇供热直埋热水管道技术规程CJJ/T81-20__
11、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》CJ/T114-20__
12、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管件》CJ/T155-20__
13、输送流体用无缝钢管GB/T8163-20__
五：双方的责任与义务
甲方责任与义务
1、合同签订当日，甲方提供给乙方满足施工的工程施工图资料及其它基础资料，资料的真实性、合法性、完整性由甲方负责。因甲方原因造成工程拖延，时间顺延。
2、按合同规定及时向乙方支付费用。
3、及时组织工程竣工验收。
乙方责任与义务
1、按合同规定，保质保量完成工程进度，对工程质量负责，凡施工期间发生的施工质量、安全事故由乙方负责。
2、在接到甲方委托及施工图等文件资料后，按照预定的工程节点制
3、做好采购、保管材料工作，并按照国家法律法规报验，及办理相关手续。
六：工程返工
1、乙方在施工过程中对设计、图纸或施工方案有疑惑时且涉及工程变更或影响工期时，须以书面形式向甲方提出，甲方须在四十八小时内以书面形式将相应的技术措施或工程特殊保护措施给予答复或批准。
2、工程验收前，由于甲方原因造成的返工损失其费用由甲方承担，由于乙方原因造成的返工损失其费用由乙方承担。
3、甲方安排乙方施工后，如果中途造成乙方停工，甲方应在四十八小时内做出处理意见并通知乙方复工。并非甲方原因、乙方中途停工，乙方应在四十八小时内做出处理意见并及时复工。无论何方超过四十八小时还不能复工，造成方应赔偿对方的经济损失。工期相继顺延。
4、有全新技术(PE管、管件)使用按设计达标，乙方服从甲方，如国家没有标准，按当时PE管材企业施工标准进行计取，甲方按PE管材企业厂家能提供的技术资料和机械设备给乙方使用，其费用按国家标准计取。
七、工程量确认
1、乙方提出变更设计，必须征得甲方同意，否则因此所增加的费用由乙方承担。
2、单位工程设计变更金额在8000元以上的，施工完成后，报业主验收、签证后，在当年12月份一并汇总结算;单位工程变更金额在八千元以下的，不予签证。
3、乙方向甲方提交已完工程量报告的时间：当月25日。
八、工程进度款结算与支付
双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例：
(1)月工程进度款的支付办法：乙方每月25日前向甲方提交当月工程进度表，经发包方确认后，按确认量的60%支付。
(2)月工程进度款累计支付至合同价款(合同价款=合同总价-预留金+工程变更)的85%时停付。
(3)工程竣工验收合格交付使用并通过项目审计后,剩余的10%的工程款不计利息支付，剩余5%的工程款作为质量保证金，质保期为两个采暖期，如无质量问题，质保期满后不计利息一次性支付给乙方。
4、本工程无预付款
九、材料设备供应
乙方采购材料设备：乙方采购的所有材料、设备必须有厂家的合格证书，均应达到国家规定要求“合格”标准。采购前须将材料、设备样品报甲方确认签字并封样后方可订货，材料进场必须经甲方和监理单位共同验收合格后方可使用，否则甲方有权要求乙方退货。因材料、设备质量造成的损失，由乙方负全部责任。
十、竣工验收
十一：违约责任：
1、乙方不能按照合同竣工，质量不合格，因其它原因并无正当理由造成停工，四十八小时还不能复工，应承担违约责任(违约金原则上执行国家相关规定)合同终止。
2、甲方应按合同约定内容及时履行包含付款在内的相关义务。
3、违约方承担了违约责任后，甲、乙双方通过协商还可以继续履行合同。
4、任何一方书面提出违约，被指出违约方需在七天内予以答复，不予答复视同认可。
十二：其它事项
1、甲方向乙方下达进场通知时，甲方应向乙方提供相应的施工图，甲方组织有关部门向乙方进行技术交底，乙方应编制施工组织计划方案及单项工程预算进度表，经甲方审定后方能实施。
2、乙方管理人员和涉及压力管网施工人员，必须持证上岗，随时接受当地职能部门及甲方人员的检查。
3、在施工中无论发生任何事故时，不管何种原因，现场当事人均应先积极组织抢救，待施救完毕后再划定责任实行追究。
4、施工协议的文字如有不足，或定义标准不全时，应按建设部颁布的[建设工程施工合同]印发的[47条规定]精神，双方协商补充执行。补充协议与合同有同样法律效力。
5、如有未尽事宜，双方协商解决，协商未果，提交施工所在地仲裁。
6、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。
甲方：____________
乙方：____________
日期：
安装个人劳务合同书样本篇12
劳务发包人：（以下简称劳务发包人甲方）
劳务作业承包人：（以下简称劳务承包人乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、劳务分包工程基本情况
工程名称：
工程地点：
劳务作业内容：按图施工（消防栓系统，自动报警系统，工程预埋，安装调试等相关的工作）。
二、合同价款
1、合同签约后，劳务承包人交保证金元整（小写：￥）给劳务发包人，到工程验收后结算返还给劳务承包人。
2、本工程合同款采用下列方式计算。
3、本合同款，除经劳务发包人，和劳务承包人双方书面确认的工程变更以外可以调整。
4、合同价款按建筑设计总面积计算，每平方米肆元捌角（￥4.8）。
5、劳务费包含：①工人工资；②劳务统筹费用；③劳动保护费用；④管理费用；⑤各项保险费用；⑥监设费用；⑦文明施工及环保费用；⑧利润、机械使用，折旧费等。
三、分包工作期限
按开工计算个月。
四、质量标准
工程质量：按国家现行规范要求。
五、图纸
劳务发包人应在劳务发包工作开工7天前，向劳务承包人，提供与分包工程有关的图纸1套。
六、材料、构配件供应
1、劳务发包人应按照施工计划向劳务承包人提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料构配件。如劳务发包人，不能按时提供，则应相应延长工期并赔偿误工费用；如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务承包人应在验收时以书面形式提出，劳务发包人负责在三天内更换或调整。
2、劳务承包人应妥善保管，合理使用劳务发包人供应的材料及构件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应赔偿，并承担因此造成的经济损失。
3、施工中所需的中小型机具由劳务承包提供。
七、合同价款支付
采用固定合同价款方式计算，合同价款的，劳务承包人与劳务发包人约定按下列方法支付，按工程进度付款。①劳务发包方按每月工程进度款支付80%给承包方，剩下的20%待工程验收结算后，一次过结清。
八、双方责任
1、乙方应服从甲方管理人员的安排，杜绝无理取闹，影响工程进度的现象。
2、乙方应教育现场施工人员树立安全生产意识，安全施工，确保工程能顺利完成。
3、乙方按图、按时、按质完成工程，要配合其他的施工队施工。如因乙方主观原因未能及时配合现场甲方其它工程施工造成的进度延误，或经济损失的，相关损失由乙方负责赔偿。
4、乙方在施工中发生的一切安全事故由乙方负责，造成的损失全部由乙方承担。
5、乙方应与在场施工人员签订劳动合同并为其购买工伤，意外等保险。
6、遵守甲方项目部的管理规定，做到文明施工。
7、如乙方原因造成工程停工而不能按期完成则甲方有权终止合同，结算时按乙方实际完成合同工程量结算给乙方。
8、乙方应在甲方通知有效期内进场配合施工，如因场地或环境条件不具备进场施工的必须报告甲方，并作出妥善处理。
9、对隐蔽工程的验收，乙方须提前两个工作日通知甲方组织验收。
10、甲方要协调各项工程项目施工，工程，杜绝各施工队为场地，用电、用水等问题产生矛盾。
11、向乙方提供初步设计的方案图纸和现场标高轴。
12、在施工过程中因甲方责任造成停工、返工或材料及器材，人工的损失等均由甲方承担相应责任。
13、负责协调提供现场设置的垂直运输设备给乙方。
14、审核乙方的工程进度，办理结算，按照合同约定向乙方支付工程款等。
九、违约责任
当发生下列情况之一时，劳务发包人应承担违约责任：
①劳务发包人违反约定，不按时向劳务承包人支付合同款的；
②劳务发包人不能提供足够的工作面、造成窝工的。
当发生下列情况之一时，劳务承包人应承担违约责任：
①劳务承包人因自身原因过期交工的，每延期一日，应向劳务发包人支付违约金，最高不超过合同总金额的5%；
②劳务承包人施工质量不符合本合同约定质量标准，劳务发包人可以要求劳务承包人返工，劳务承包人无法完成的，劳务发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由劳务承包人承担；由此给劳务发包人造成损失的，劳务承包人应向劳务发包人支付违约金10000.00元，最高不超过合同的10%，延误的劳务承包人工作时间不予顺延。
1、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约一方承担上述违约责任后继续履行合同。
2、劳务承包人应对工人进行安全教育，施工中发生的一切安全事故由劳务承包人负责，与劳务发包人无关。
十、本合同一式两份，具有同等效力，甲乙双方各执一份，自双方签字起生效。
劳务发包人：
劳务承包人：
联系电话：
联系电话：
_____年___月___日
_____年___月___日
安装个人劳务合同书样本篇13
承包单位(甲方)：__________________
劳务单位(乙方)：__________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签订本合同。
第一条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程内容：
1.4劳务承包范围：
1.5劳务承包期限：
开工日期：_________年_________月_________日;
完工日期：_________年_________月_________日;_________个
总日历工期：_________日。
经双方协商，按合同工期每提前一天竣工，甲方按付给乙方工期奖,工期延误一天违约金在拨付乙方劳务费时扣除。发下列情况，经甲方确认，乙方办理工期签证，顺延合同工期：
1、人力不可抗拒的灾害而被迫停工;
2、甲方未按期拨付劳务费用影响施工;
3、临时停水停电一天以上;
4、其它非乙方责任影响施工，双方约定的其它情况。
1.1.6工程质量等级:;
1.1.7合同价款:
本合同造价为人民币(大写)：
1.8乙方投入施工人数：人。
第二条、合同文件适用标准和法律
2.1适用法律、法规：中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规;
2.2适用标准及规范：
2.2.1现行国家及工程当地有关标准、规范;
第三条甲方责任
3.1实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
3.2随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况。乙方违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担;
第四条乙方责任
4.1对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，全部施工任务必须组织自有力量完成，严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务;
4.2自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度。接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调配合;
4.3负责完成施工劳务的有关技术措施的编制，报甲方批准后严格实施;
4.4交工前把现场清理干净，做好验收准备工作，为验收提供便利条件，参加办理交工验收。积极配合保运，在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理。
4.5准时签收甲方传达的各类文件、变更、技术交底、奖罚通知等资料，不得拒收;
第五条工程结算
5.1结算方式：本项目采用固定劳务单价结算方式进行结算;
第六条劳务工作质量与验收
6.1乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令进行劳务作业，加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接受甲方代表和委派人员以及各级质监部门的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用;
6.2乙方按照国家工程建设的施工规范和质量检验标准以及施工图纸、设计变更、甲方交底说明为依据,精心组织施工,全部工程质量达到合格要求。
第七条安全施工
7.1乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程,出现人员安全事故均由乙方承担.
7.2劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具(绝缘手套、胶鞋等)由乙方自行配备;
7.3乙方在动力设备、高压线路、地下管道、易燃、易爆地段及交通要道附近施工前，应向甲方提出安全保护措施，经批准后实施，甲方承担相应费用。
第八条材料、设备供应与保管
8.1甲方供应的材料乙方收取后要妥善保管、合理使用，采取有效的节约措施和限额用料控制手段，努力节约原材料;
8.2甲方供应的物资属甲方所有，只供本合同劳动作业范围以内的工程专用。乙方不得挪用或擅自处理。济损失的，由责任方承担责任;
第九条合同的生效与终止
9.1合同生效日期：
9.2合同终止日期：工程全部完工并交付业主，合同终止.
第十条附则
20.1本合同正本两份，具有同等效力，双方各执一份.
20.2双方商定的其它条款;合同订立时间：_________年_________月_________日
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
安装个人劳务合同书样本篇14
甲方（用人单位）：
主要负责人：
单位地址：
联系电话：
乙方（劳动者）：
身份证号码：
住址：
联系电话：
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及工程安装有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。
一、劳务合同期限
双方同意签订固定劳务合同期限：从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。其中，试用期为_______天。
二、工作内容和工作地点
乙方的工作内容为工程电气安装，工作地点为_______小区。
三、劳动报酬
（一）甲方于每月_______日前以货币现金或转账形式及时足额支付乙方工资，乙方的工资标准为_______元/月。
（二）甲方支付的工资不得低于工程所在地人民政府颁布的最低工资标准。
四、社会保险
甲乙双方协商约定，甲方按照国家和地方有关社会保险的规定，为乙方办理意外保险，甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。
五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
（一）甲方为乙方提供安全生产培训，并提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。安排乙方从事有职业危害作业的，应当定期为乙方进行健康检查。乙方在劳动过程中应严格遵守各项制度规范和操作规程。
（二）乙方患职业病、因工负伤或者因工死亡的，甲方应按《工伤保险条例》的规定办理。
六、劳动纪律
（一）甲方依法制定的各项规章制度应向乙方公示。
（二）乙方在合同期间应严格遵守国家的各项法律、法规，遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律，服从甲方的管理和教育。甲方有权对乙方的执行规章制度的情况进行检查，督促和奖惩。
七、合同的履行、解除或终止
（一）乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同。
1、严重违反劳动纪律或甲方依法制定的规章制度，按照甲方劳动规章制度的规定或者过去合同的约定应当解除劳务合同的。
2、严重失职、营私舞弊或泄露商业秘密的，对甲方利益造成重大损害的。
3、被依法追究刑事责任的。
（二）有以下情形之一的，甲方可以解除劳务合同，但应当提前_______日以书面形式通知乙方：
1、乙方患病或非因工受伤，医疗期满后，不能从事原工作也有能从事由甲方另行安排的工作的。
2、乙方经考核不能胜任本合同约定的工作，经过培训或调整工作，仍不能胜任工作的。
3、本合同定立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经甲乙双方协商不能就变更合同达成协议的。
（三）本合同另有规定外，任何一方解除或终止本合同，没有提前______日通知对方或通知时间不足的，以解除或终止合同前一个月的日平均工作为标准，支付赔偿金给对方。
八、争议解决
甲乙双方因履行本劳务合同发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成的，双方可向__________________仲裁委员会申请仲裁。
九、其它
（一）本合同未尽事宜，按国家和地方有关政策规定办理。在合同期内，如本合同条款与国家、省有关劳动管理新规定相抵触的，按新规定执行。
（二）本合同一式______份，甲、乙双方各执_______份。
甲方：（盖章）
_______年_______月_______日
乙方：（签名）
_______年_______月_______日
安装个人劳务合同书样本篇15
甲方：
乙方：
甲乙双方就 本着诚实守信、公平互利的原则，经双方友好协商，甲乙双方就空调安装事宜，达成如下协议：
一、工程质量及施工周期：
甲方提供施工过程中所需水、电及相关场地设施，乙方提供所有施工机具及安装服务，免费质保期为，施工日期为年月日至年日。隐蔽工程应在合同约定进场之日起逾期一天，按元/天罚款，由于发生人力不可抗拒的原因致使本合约不能履行，如：停电及恶劣的天气情况等，施工周期相应顺延。本合同所指的不可抗力系指不可干预、不能避免且不能克服的客观情况。
二、工程内容：
风机盘管吊装，钢管外表面油漆四遍，立管安装及保温，水平供回管安装及保温，支管安装及保温，冷凝水管安装及保温，水管冲洗与试压，水平供回管安装及保温，支管安装及保温，冷凝水管安装及保温，水管冲洗与试压，冷凝水管排水试验，出风管及风口安装，新风主管制作安装，新风支管制作安装，新风口安装，温控器布管线及安装，所有支架制作安装，内机整个系统调试，室内为交钥匙工程。
三、工程质量要求：
按GB50243《通风与空调工程施工及验收规范》和GB50256《电气装置安装工程施工及验收规范》标准验收。整体质量达到质检部门验收合格标准，达到甲方验收合格标准。
四、工程总价（固定价格人民币大写）：
（￥：）。工程内容调整不超过正负 工程结算总价不作调整。（工程内容随甲方的设计图纸和现场实际情况可能变更，此部份款项视做乙方对甲方的让利和优质服务）
五、结算方式：
1、人员和所有工具进场7天之内支付元生活费。
2、每月结算到所完成工程量的50%，即元。
3、隐蔽工程经甲方和监理验收合格付至完成工程量的60%，即
4、在工程竣工验收合格10天之内支付完成工程款项的35%，即
5、质量保证金，在工程竣工一年之内支付%，即
六、其它约定事项：
甲乙双方如有一方违约（含工期、质量、延期付款等），违约方应
向守约方赔偿损失并确定责任之日起按3%/天向对方赔偿违约金。若工程施工内容增加，则工程费用相应增加。在乙方进场之前空调设备的保全责任由甲方承担，若施工所引起的问题由甲乙方承担责任。
七、安全条款：
甲乙双方在签定本合同的同时若未另行签定《建筑工程施工安全生产协议》，以下面的安全要求执行，若特殊施工的则需另行签定《建筑工程施工安全生产协议》，作为本合同的附件，一并履行。
1、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，尤其是吊装过程中，现场成立专门的保卫和安全文明小组，由公司安全员负责现场安全文明施工。
2、施工现场安全用电应严格遵守GB50914-93《建筑工程施工现场供电安全规范》，所有临时配电处一律采用带触电保护器的铁壳配电箱，严禁乱拉、乱拖电线、电缆、手提电工具使用前应仔细检查是否有漏电现象，下班后要及时拉掉电闸。
3、对于安装现场附近的孔洞，必须加盖采取防护措施，防止人员坠落或物件坠落伤人事故，现场施工人员必须悬挂醒目的安全标语和警告牌。
4、施工人员进入现场一律戴好安全帽，高空操作要系好安全带、不戴安全帽一律禁止进入安装现场，登梯工作时应检查梯子的'稳定，防止梯子滑倒而摔伤。
5、严格执行现场用电制度，电焊、气焊动火前先办理动火手续，划定专用场地，动火结事要检查后方可离开，施工现场应备足够的消防用具，遇五级以上大风时禁止使用明火作业。
6、在施工过程中，由乙方全权负责现场安全管理工作。
7、乙方人员在施工过程中因操作不当造成的任何伤害均由乙方的承包人承担法律及经济赔偿责任。
8、甲方现场联系人乙方现场安全负责人乙方施工负责人
八、其它约定：
1、乙方的全体工人必须以上海开乐建设工程有限公司的名义进行施工，任何挑拨离间有损公司名誉及形象的行为，均按元/次罚款。
2、乙方的承包人及其管理人员不得向其它任何组织及个人透露商业合同的金额总价及其相关机密，若发现或听到一次，罚款元/次。从工程款中扣除。
3、如若乙方进场人员的工作态度，工艺方法及身体状况和质量、进度、安全意识达不到甲方要求，甲方可勒令其退场。
4、如若乙方劳务小级整体影响甲方的质量、进度、安全，且不听甲方的指导意见，劝阻和相关的返工及更改决定，甲方可以要求其全部退场，所发生的工程费用待项目全部竣工后，合同的总工程价
计算工程价款= __60%
实际完成的（风机盘管+新风机）的总台数
此款项在全部空调工程竣工10天之内支付。
5、会议纪要和工作联系单等经双方签署的文件，具有同等法律效力。
九、本合同未尽事项，可经双方研究，另行商订。
十、本合同一式份，双方各执一份，且具有同等法律效力，自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方：
乙方：