施工个人劳务合同范本
写合同是一种法律行为,旨在明确双方或多方的权利和义务,约束各方的行为。写施工个人劳务合同范本要注意什么?这里给大家提供施工个人劳务合同范本下载,供大家参考。
施工个人劳务合同范本篇1
1、乙方应保证工人工资及时给付,甲方在正常按合同规定的工程进度付款的情况下,如出现拖欠工人工资现象造成恶劣影响或造成工程停工的,甲方将根据情况向乙方收取1—5万元罚款,并将甲方垫付的工人工资,在乙方进度款中直接扣除,甲方不承担一切连带责任。
2、每期支付进度款时乙方必须持各工种考勤表和工资表(按上手印签字)交给甲方。
1、双方签字盖章后生效,本协议未尽事宜,双方另行协商解决。协商不成可向合同签订地经济仲裁委员会申请仲裁或合同签订地属人民法院起诉。
2、本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定,甲乙双方本着互利互惠、公平合理、诚实信用、自愿有偿的原则,结合本工程的实际情况,通过充分友好磋商,签订以下劳务承包施工合同,双方应当共同遵照执行。
5、建筑面积暂定:平方米,另加顶层阁楼平方米,最后按实际面积结算。
6、二层每平方米单价145元(卫生间楼板现浇、楼顶露台现浇及前墙贴瓷砖)。
本工程采用包工不包料的清包方式。乙方自带工具、机具及劳保、安全用具,包括脚手架、搅拌机、斗车、振动器等施工工具。
一、二层主体工程及屋顶阁楼,不包括水电安装。乙方必须按图施工,需要变更图纸的,须经双方协商确认后方可施工,增加施工内容及面积须经甲方签字认可。
工程期限天,含雨雪天气。开工日期:年月日。具体开工日期遵发包方通知。因甲方材料供应不及时造成工期延误的,工期顺延。
乙方必须按国家规定的施工工艺及要求进行施工。红砖、混凝土须按时湿水,水泥砂子配比适当,浇捣砼振捣必须实心实意,墙面平整,外墙面砖必须外观舒适美观,勾缝大小均匀、平直,并有光泽。因质量不符合要求返工造成甲方材料损失,由乙方承担赔偿责任,增加的施工费及人工工资由乙方自行承担。甲方不安排工程监理人员,但将不定期进行质量检查,对明显不合格的地方将要求乙方整改,乙方必须无条件整改。
1、乙方应当对其聘请的农民工进行安全生产教育,杜绝安全事故的发生。
2、严格遵守操作规程,不准违章作业、盲目蛮干。
3、脚手架搭设应当规范、劳固、稳定,要有足够的承受力,不变形,不倾斜。
4、施工人员进入施工场地应当佩戴安全帽及其它安全防范工具。
5、因违反安全操作规程出现的人身伤亡事故造成的损失由乙方承担。工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理。
6、材料推放整齐,每天下班前清理现场,盖好水泥,杜绝浪费材料的现象。
1、甲方负责提供二套图纸。
2、甲方负责水、电、路三通,提供必要的施工条件。
3、甲方负责协调村、组及周边邻居关系。
4、甲方负责保证原材料及时供应。
1、乙方应提前一个星期呈报材料使用计划。
2、乙方在保证工程质量的前提下尽可能节约材料。
3、乙方保证按期施工,因工期延误造成甲方经济损失的,应承担相应的赔偿责任。
乙方进场,甲方预付每层壹万元,以后主体完工后支付至工程的款的80%,剩余20%工程款作为工程质量保证金,一年后支付给乙方。
1、合同双方当事人中任一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,给对方造成损失的,由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的损失。
2、未办理验收手续,甲方提前居住、使用房屋而造成的损失由甲方承担。
3、因一方原因,造成合同无法继续履行的,该方应及时通知对方办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
4、因乙方过错,使工程质量达不到约定的标准,由乙方负责修理,工期不顺延。
5、由于乙方人为损坏预制板、梯级小件等造成安全事故由乙方负责,如因预制板、小件等质量不合格造成的安全事故由甲方负责。
本合同履行过程中发生争议,双方尽量协商解决;协商不成,双方均可向合同履行地人民法院提起诉沧桑。
1、本合同经双方签字(捺印)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份,双方各持一份。
小编精心推荐
施工个人劳务合同范本篇2
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、法规,遵循自愿、平等、公平和诚信的原则,双方协商一致,订立本合同。
甲方将贵州省威宁县龙场镇树舍村至田元通村水泥路部分工程承包给乙方,达成以下几点:
一、甲方将部位路肩及路面混凝土承包给乙方施工;
二、乙方自带所有电动工具及运输工具、灌车、人工等。
三、质量要求:混凝土为C20路肩墙,路面为C30,路肩墙,密实、保满、光滑平整,路面振动密实、拉纹、切缝。
四、承包单价:路肩墙按立方计算,每立方85元,路面混凝土(含电费)。
五、付款方式:按每月完成合格的80%付款,余款20%在验收合格后60天内付清总款。
六、双方责任:甲方保证材料到位,乙方负责施工,施工过程中,如质量不符合标准,造成甲方材料损失,由乙方承担所有一切经济损失,如途中退场按完成合格50%清退出场。
七、安全要求:乙方在施工过程中,出现安全问题,甲方不负任何连带责任,乙方必须管好施工人员,遵守工程建设安全生产管理规定,严格安全组织施工,并随时接受安全检查人员依法实施监督检查,采取必要的安全措施,清除事故隐患,乙方及其它劳务人员所有安全责任和因此发生的费用,由乙方全部承担。
八、本合同未尽事宜及因施工现场额外产生的费用,双方协商拟定,不纳入合同范围内,本合同一式二份,自合同签订之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工个人劳务合同范本篇3
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商,甲方同意将所承包的工程楼所有的模板制作,安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,订立本合同。
第一款:工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:1.3结构类型:框剪结构
1.4合同工期:按总包方的要求确定。
第二款:承包范围
施工图纸上所有的模板的制作、安装、人工及大型裁板机及小型电锯和钉子、铁丝,具体包括以下内容:
2.1模板现场内制作、安装、拆除的所有工序和所有机械,圆盘锯不能上楼。
2.2场内地面和楼层的全部模板、架料及所有配件的运转、模板拆除(包括二装支模的拆出,但费用另计)后楼层间的上下传递,每层刷一道隔离剂。
2.3清理模内杂物,拆模后清理模板、架管、扣件、蝴蝶卡,对
拉杆并堆放到指定地点。
2.4协助工长抄平放线,每次不得少于2人,安放预埋件,预留空洞及插筋,混泥土浇注时的值守看模。
2.5柱、墙的定位,钢筋焊接内撑的安装。
2.6如天棚不能达到相应的刮腻子条件,剔打由乙方负责。
第三款:承包价款
3.1本工程模板分项部分的承包单价为按图纸、会审记要及设计变更计算出的模板接触面积计算,如造成乙方返工由甲方补标面积或时工补贴。地下室模板按模板接触面积以计算。以上按模板接触面积
第四款:质量要求
4.1乙方必须按照国家和地方现行的《模板工程施工及验收规范》进行施工,保证此工程剪力墙不抹灰。如果因乙方原因达不到剪力墙不抹灰的标准,所有的人工费、材料费由乙方全部承担。
4.2如果因乙方质量多次达不到要求,且屡教不改,并导致总包单位要求更换班组,甲方有权单方面解除合同。乙方应在甲方解除合同通知后三天内无条件退场。乙方退场后甲方将对乙方的产品进行质量检查和工程量核算,检查合格付已完工的60%,余款六个月付清。
第五款:工程工期
5.1乙方必须按照总包方劳务项目部的工期安排组织劳动力,并按时完成承包范围内的工作。
5.2如乙方在施工过程中不能达到甲方的工期要求,且经甲方多次要求增加劳动力未果,甲方有权抽调其他班组参与施工,该班组与
甲方直接结算,结算费用从乙方的工程款中扣出,结算单价是乙方承包价的1.2倍,如拖延工期达到48小时,班组无条件付给劳务公司租赁费和管理费。
5.3如果因乙方原因不能按时完工并影响工期,甲方有权依照总包方的处罚规定对乙方进行处罚,且有权不退还保证金。如因材料原因造成工期延后,乙方可要求甲方相应顺延工期。
第六款:安全施工
6.1乙方进场时必须协助甲方对其工作人员进行上岗安全培训并填写三级教育卡。
6.2上班时间必须戴安全帽,高空作业必须系挂好安全带。
6.3乙方必须按照施工安全操作规程的要求足额、保质的配给工作人员劳动保护用品,并接受劳务项目部的检查。
6.4如因乙方工作人员自身原因(违章操作或未配备相应的防护措施、物品等)造成自身或他人伤、亡、残的所有一切费用由乙方自行负责处理。
6.5轻伤事件3000.00元以内班组自行负责处理并承担。
第七款:文明施工
7.1乙方必须按照甲方的要求组织文明施工,做好木工施工范围内的场地清理、材料堆码,必须做到工完场清。
7.2工作人员不得在施工现场打架斗殴,(打架每次双方各罚5000元),不得酒后上班,寝室每天必须清理打扫干净。
7.3班组长及工人要服从甲方安排,如乙方乙方违反文明施工规定的,按甲方与总包方的协议进行处罚。
7.4乙方应积极配合相关部门定期或不定期的文明施工检查,如文明施工检查不合格造成的`罚款由班组承担。
第八款:甲方责任
8.1指定为本工程驻工地负责人),对工程质量、进度、成本、安全、文明施工进行指导、监督和检查,并负责验收、变更和工程量审核等工作。
8.2配合总包方将施工所用的水、电线路接至施工现场内。
8.3按合同的约定向乙方支付工程款。
8.4负责协调同总包单位和其他有关单位的关系。
第九款:乙方责任
9.1指定,负责
模板工作劳动力组织和模板工程的质量、进度、材料租赁、安全文明进行严格的控制,并做好施工现场的各种协调工作。
9.2按照合同约定的质量和工期要求完成所承揽的工程。
9.3接受甲方及总包单位对整个工程的统一部署和管理,遵守甲方和总包方的所有管理制度,配合其他专业及相关交叉施工
9.4对工作范围内的安全负责,并承担因安全事故而产生的全部费用。
9.5严格按施工图纸、会审记要、设计变更、施工规范、安全操作规程的要求施工,做好各项质量验收记录。
9.6下道工序施工前,负责对所做工作的成品保护。
第十款:付款方式
10.1工程以上二层砼浇筑完后按所做工程量的工程
款%支付,其余付款与甲方与施工单位签定的主合同为准(每月工程量所涉及工程款%支付),主体封顶后15个工作日内支付所做全部工程款的%。
10.2工程余款内外抹灰全部完工,经甲方验收合格40天内支付。第十一款:如因甲方原因停工,乙方工人车旅费及相应的人工费均由甲方负责。
第十二款:解决争议:
发生争议由甲方双方协商解决,如协商解决不能达成一致,可委托仲裁机构调解,调解不成则可申请法院裁决。
第十三款:未尽事宜由甲、乙双方共同协商解决。
第十四款:本合同经甲乙双方签字盖章生效,合同一式四份共五页。甲乙双方各执两份。
甲方:
甲方代表:身份证号码:
乙方:
乙方代表:身份证号码:
年月日
施工个人劳务合同范本篇4
施工劳务合同模板
甲方:_________________
乙方:_________________(身份证号码:_________________)
甲乙双方经过友好协商,就乙方承接甲方项目的作业相关事宜达成一致,协议如下:
1、乙方的施工部位为,施工内容为,具体工种为。
2、乙方的报酬按照□计时/□计件计算,具体单价:_________________
3、工作报酬支付方式:_________________
4、施工质量标准:_________________
5、施工工期要求:_________________
6、文明施工要求:_________________
7、安全事故约定:_________________
8、关于加班的约定:_________________
9、违约责任:_________________
10、本协议一式两份,双方各执一份,自双方签字或盖章时生效。
甲方:_________________乙方(签字并按手印):_________________
委托代理人:_________________联系电话:_________________
联系电话:_________________
________年____月____日________年____月____日
施工个人劳务合同范本篇5
雇主:_________
联系电话:_________
雇员:_________
居民身份证号码:_________
联系电话:_________
此雇用合同由_________(以下简称雇主)和_________(以下简称雇员)缔结。根据本合同,雇主将聘用雇员且雇员同意受聘于雇主就以下所规定的工作提供服务和履行义务。
一、义务和责任
合同双方同意雇员将受聘从事_________工作,并履行以下职责。
二、期限
本合同有效期为_________(年、月),从_________年_______月_______日起至_________年______月______日止。
三、工作日和工时
雇员每周工作从星期_____至星期_____,每天从______点至______点,一周共_____小时。
四、报酬
雇主同意就雇员的服务提供以下报酬:
1、每(小时)_______美元;
2、每加班(小时)_______美元,每两周结算一次,现金支付。
五、扣除款
每次发薪时,除从雇员报酬中扣出应缴之_______%税收和社会保险费外,雇主不得克扣雇员所得,本条例另有规定以及经工长或工长代理人同意的除外。
六、主要工作地
雇员主要工作地为______________。但根据雇主业务性质所需,在不违犯劳工政策和规定情况下,雇主也可要求雇员在_________地以内其他选区履行职责。
七、差旅费
在本合同到期或中止(不论中止原因如何)时,雇主将负责雇员返回雇佣地的机票费用。
八、保险费
雇主应负责雇员的医疗保险或负担雇员的全部医疗费用,包括___________________地以外的转诊和转院费,如雇员因故死亡,雇主应承担尸体保存及运回原地的费用。
九、最近的血亲的通知
雇员在出现重病或死亡情况,雇主应立即通知其最近的血亲,雇员最近的血亲的姓名和地址如下:___________________。
十、终止合同
本合同可根据下列规定终止:
1、无故:由一方当事人提前_________天以书面通知另一方当事人;
2、因故:在工长或其代理人力图调解争议失败后,由一方当事人提前_________天以书面通知另一方当事人。因故解除合同时,雇主应支付雇员合同解除生效前的薪金,并为雇员购买他(她)返回雇佣地的单程机票。下列任何一条均构成合同终止理由:
(1)雇员_________次无故旷工和(或)_________次无故上班迟到;
(2)雇员行为疏忽鲁莽,或不完成任务;
(3)在_________地犯下重罪或两项或两项以上轻罪;
(4)雇员放弃工作职责;
(5)不称职或在资格、技术、身体和精神方面与所填报情况不符,无法履行雇佣规定的职责;
(6)在物质或其他方面受到特别虐待;
(7)无故拖延支付雇员的工资;
(8)违犯本合同任何一项规定。
十一、争议的解决
因本合同而产生的所有怨情与争议均应按以下程序解决:
1、雇员须就雇用而产生的一切怨情或争议向其管理员报告,如管理员不在,可直接报告雇主;
2、如管理员不能立即解决问题,管理员应将怨情或争议写成书面材料,同时写明被触犯的合同段落,法律或规章制度。管理人员应在五天内解决怨情或争议,或写出其认为没有违犯规则的`理由。
3、如上述第一、二步骤不能解决怨情或争议,雇员可上书工长或工长代理人。
在怨情或争议解决期间,雇主和雇员的雇佣关系存在,经工长、工长代理人或政府特派调查员暂时准予的除外。
十二、违约
甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失,都要承担经济责任。
十三、其他
1、劳务合同一式_____份,甲方执_____份,乙方执_____份,具有同等法律效力。
2、本合同自双方签署之日起生效。
雇主(签字):______
_________年______月_____日
签订地点:______
雇员(签字):______
_________年______月_____日
签订地点:______
施工个人劳务合同范本篇6
发包人:
承包人:
工程名称:罗田大别川旅游驿站综合楼工程
施工地址:罗田县大河岸滚石坳
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称:罗田大别川旅游驿站综合楼工程
1.2工程概况:建筑面积
1.3包工内容:桩基基础及桩基基础以上的主体施工
第二条合同工期:
开工日期20__年20__年
第四条合同价款
4.1合同价款:按建筑面积确定承包价_____元/平方米,合同总造价为:_____元人民币。
4.2对合同价款内容的明确:
泥工:含混泥土浇筑、砌体及土方回填等。
第五条合同价款的支付方式
5.1进场施工第一个月只支付工人生活费,第二个月支付第一个月工程量的30%(含已支付的生活费),第三个月支付第二个月工程量的30%,以此类推,主体工程竣工后支付到总工程量的60%,九月份支付到总工程量的90%,20__年年底一次付清余款。
5.2前期合同价款的&39;支付必须以工人领取生活费得方式由乙方造表签字,按照造表直接发放到工人手上的方式进行。
第六条安全施工
6.1安全施工:承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
第七条工程质量、验收与保修
7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
第八条工期延误
8.1对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
8.1.1因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;
8.1.2设计变更和工程量增加;
第九条文明施工
9.1发包人、承包人应严格执行国家颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。
9.2所有施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽,并保证其务工人员不随地大小便,不打架斗殴,不偷盗,如果有以上事件发生,按照14.2.3执行。
第十条:承包人自备工具及须知
10.1承包人自备工具为:翻斗车、震动泵、铁锹等。
10.2由承包人自备的工具须其自带入现场,发包人提供电力供应到施工现场(100米内)。
10.3承包人自备机具,其维修保养自理。
第十二条发包人的权利及义务
12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底及解决施工中存在或发生的技术问题。
12.2负责于20__年3月15日提供施工图纸1套,提供必要技术资料和办理施工洽商。
12.3负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
12.4负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。
12.5负责组织工程的验收工作。
12.6本工程发包人施工代表为周勇,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。
第十三条承包人的权利和义务
13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
13.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码,作为人工工资发放的依据。
13.3在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于5%,服从发包人的统筹安排,统一调动。
13.4承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。
13.5承包人应对其作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。
第十四条违约责任
14.1发包人违约责任
14·1·1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人办理书面洽商,如超过三十天以上酌情予以补偿。
14·1·2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。
14·1·3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,15天布予以回应的,承包人有权依法追索拖欠款。
14.2承包人违约责任
14.2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在3日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
14.2.2因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
14.2.3由于承包人的劳务人员发生在施工现场打架斗殴,偷盗等事件,承包人负全部责任,为此发包人有权终止本合同,并追究由此遭受的经济损失。
第十五条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解调解或和解调解不成的可以向罗田县人民法院起诉。
第十六条本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本一份。
本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工个人劳务合同范本篇7
甲方(使用部门)名称:__________________
乙方(受聘人员)姓名:__________________
根据《中华人民共和国劳动法》以及有关法律、法规和政策的规定,经双方平等协商,订立本劳动合同。
一、使用岗位及期限
甲方聘用乙方在_________岗位工作。期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、工作内容
乙方同意按甲方工作需要,在学校后勤岗位工作,履行职责,完成任务。
乙方应遵守甲方依法制定的管理制度。
三、劳动保护和工作条件
甲乙双方都必须严格执行国家有关工作时间、劳动保护、安全卫生等规定。甲方应为乙方提供符合规定的工作条件。乙方应严格遵守各项安全操作规程。
四、工作报酬
乙方每月工资为_________元(含五险一金)。以实际工作计。其工作期间病事假工资的发扣见《蓬南中学临时工管理办法》。
五、工作纪律
甲乙双方应严格遵守法律、法规、规章和政策。甲方制定的各项具体的内部管理制度必须合法。乙方应服从甲方的管理。
六、劳动合同变更、终止、解除的条件
(一)劳动合同确需变更的,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。
(二)劳动合同期满或者甲乙双方约定的合同终止条件出现,劳动合同即行终止。经双方同意,可续签劳动合同。
(三)乙方有下列情况之一的,甲方可以解除劳动合同:
1、在使用期内被证明不符合使用条件的;
2、旷工或者无正当理由逾期不归,经批评教育无效,旷工时间连续超过三天的;
3、严重失职、渎职或违法乱纪,对甲方利益造成重大损害的。
(四)有下列情况之一的,甲方可以解除劳动合同,但是应当提前三十日以书面形式通知乙方:
1、乙方患病或非因公(工)负伤,医疗期满后不能从事原工作的;
2、乙方不能胜任岗位工作,经培训后也不能胜任的。
3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生变化,致使原合同无法履行,经甲乙双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。
(五)有下列情况之一的,甲方不得依据本条第(四)款的规定解除或终止劳动合同:
1、乙方患病或者负伤在医疗期内的;
2、乙方因公负伤并被确认丧失或部分丧失工作能力的;
3、国家法律、法规另有规定的。
(六)乙方在聘期内劳动教养以及被判刑的,劳动合同自行解除。
(七)乙方提出解除劳动合同的,应当提前三十日以书面形式通知甲方。
(八)有下列情况之一的,乙方可以随时提出解除劳动用合同:
1、在使用期内,甲方未支付工资的;
2、甲方未按照劳动合同约定支付工作报酬或者提供工作条件的;
3、国家法律、法规另有规定的。
(九)经甲乙双方协商一致,劳动合同可以解除。
七、违反劳动合同的责任
甲乙双方违反合同规定,均应承担相应的违约责任。违约内容在第八条中约定。造成对方经济损失及人身伤害的,还应按实际损失承担法律及经济赔偿责任。
八、双方需要约定的其他事项
未造成对方经济损失及人身损害的,违约方向对方支付一次性违约金_________元人民币。
九、本合同条款与法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度相抵触的,以及本合同未尽事宜,均按法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度执行。
十、本合同依法订立后,双方必须严格履行。
十一、本合同共2页,一式三份,甲乙双方及人力资源部各执一份。
甲方(盖章):_______乙方(签章):________
法定代表人(签章):________________________
_______________年____________月_____________日