消防工程的合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
甲方将_____________消防安装工程交由乙方负责施工,为明确甲乙双方的责、权、利,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,经双方协商一致,现就该工程达成以下协议。
一、工程概况
1、工程名称:_______________________项目消防工程
2、工程地点:
二、工程范围
乙方必须按照甲方提供的本工程的消防施工图纸,依据消防工程验收有关规范,按设计图纸要求施工,在没有经甲方和设计方同意修改前,乙方无权修改和变更设计。乙方施工必须达到本工程消防各系统功能的设计要求。
三、承包方式
包工包料,使用的产品或材料与预算书相符,并符合规范要求及设计要求。乙方向甲方提供消防各系统主要设备相关的产品合格证。
四、工程造价
工程总造价暂定为(人民币):_______圆整(¥_______元)(含税金,不含检测费用)。
五、工程期限
1、乙方须于本合同生效之日起开工,须于______年___月___日前施工完毕,______年___月___日前完成消防验收。如因甲方施工进度或现场未达到乙方进场施工条件,工期由双方协商另行确定。
2、自双方签订合同乙方正式开工之日起算,至本工程竣工并经甲、乙双方及消防部门验收合格为止,称为本合同实际总工期。
六、工程质量
严格按照国家相关规范进行施工,达到合格标准。
七、工程价款的支付
合同签订后,以甲方书面通知开工、乙方进场施工三个工作日内,甲方按工程预算总造价预付40%给乙方作备料款。工程完成,经核实工程量后,甲方向乙方支付到已完成工程量的90%。在本工程通过消防部门验收合格,并且乙方将竣工图等相关资料送交甲方后,甲乙双方在15个工作日内进行结算,其余款一次性拨付给乙方(须扣除结算总造价的2%作为工程质量保质金,保修期届满后十个工作日内结清质保金给乙方,质保金不计息)。结算付款前,乙方须按总价先提供发票。
八、双方的义务
甲方:
1、提供该工程图纸四份,消防审核意见书一份(复印件);
2、提供施工现场使用的水电(产生的水、电费由乙方承担);
3、提供临时材料房一间;
4、协调乙方与其他交叉施工单位的关系。
乙方:
1、根据甲方提供的(经消防监督审定)图纸进行会审。会审后方可组织施工;
2、严格按照国家消防系统有关规范、技术要求施工,确保工程质量,并提供消防工程竣工验收资料二套给甲方,提供全套设备的相关技术资料及为甲方免费培训两名操作人员;
3、乙方在施工期间,必须对相邻的工程设施及管线进行保护,如有损害须负责赔偿;
4、在施工过程中如乙方因施工需要须对绿化或其他设施造成破坏的,必须在征得甲方同意后才可进行,并在施工完毕后由乙方负责恢复原状,否则所造成的一切责任由乙方承担。
5、乙方按合同文件要求以及国家相关的技术规范、施工操作规范完成本工程的施工,并注意安全文明施工,施工中发生的一切事故均由乙方自行承担责任;
6、保证施工完成后能通过消防部门的验收并合格。
九、材料的提供
1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后,由乙方购买供应到施工现场(甲方提供的材料设备除外)。
2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件,并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验,并须符合国家规定的安全和质量标准。
3、施工中,由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用,甲方给予乙方适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。
4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品(采用的产品品牌须经过甲方的书面确认)。
十、维修责任
工程验收合格后,从通过消防部门验收合格之日起保修12个月,在保修期内,如使用过程中发生工程质量问题,甲方或使用方通知乙方(电话或书面通知),乙方应在接到通知后48小时内派人到现场进行维修。如乙方不派人来维修,甲方或使用方将另行组织维修,费用从保质金中扣除,保质金不足以支付维修费用的,仍由乙方承担。
十一、违约责任
1、甲方不按时付款的,甲方从逾期付款之日起,每逾期一天,按应付款的千分之一向乙方支付违约金。
2、乙方不按时完成工程,超工期的,每超工期一天,按合同总额的千分之一向甲方支付违约金。
3、乙方完成的工程不符合质量要求的,消防部门一次性验收不合格的,应返工直至达到要求,造成超工期的,按本条第2、项支付双倍的违约金。造成复检的费用由乙方承担(包括二次检测费)。
十二、争议的解决
因履行本合同发生的争议,由甲乙双方协商解决,协商不成的,依法向工程所在地区人民法院起诉。
十三、其他
1、本合同经双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式四份,双方各执两份,具同等法律效力。
甲方(公章):
签约代表:
签约时间:_______年___月___日
签约地点:
乙方(公章):
签约代表:
签约时间:_______年___月___日
签约地点:
消防工程的合同篇2
发包人(以下简称甲方):_________承包人(以下简称乙方):_________
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:
第一条工程概况
1、工程名称:_________
2、工程地点:_________
第二条承包范围:
第三条工程承包方式:_________
第四条合同工期
开工日期:_________
竣工日期(工程经消防部门验收合格,并出具消防验收合格证的时间):_________
第五条工程造价、付款方式及价款调整
工程造价:_________
付款方式:_________
价款调整:_________
第六条工程质量及验收标准
1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书,试验、化验报告单,使用说明,检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备,并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担),不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20_、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(20_年版)GB50261-1996、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20_、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20_,及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。
第七条安全施工
1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2、乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任
第八条材料设备采购
第九条质量保修
1、本工程免费质量保修期限为壹年,终身维护保养。
2、乙方在接到甲方维修通知后12小时内到达现场并及时处理。
3、在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通达到2次/月,以书面记录材料为准。同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。
4、保修金支付方法
4.1质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,甲方一次性无息付给乙方。
4.2在免费质量保修期内,出现质量问题,乙方接到甲方维修通知后,未能在第二条规定时间内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任,同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后,乙方负责补足质保金。
4.3在免费质量保修期内,出现质量问题,由于乙方原因,甲方无法同乙方取得联系,按照上一款执行。
4.4出现质量问题后,甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准,维修项目及费用以甲方、实际施工方双
4.5乙方维修人员到达现场后,必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修,对同一问题重复维修两次以上者(含两次),甲方有权视乙方为责任心不强,技术不过关而自行解决,费用由质保金中扣除。
4.6免费保修期结束后,乙方维修只收取材料成本费,不收取工时费等其他任何费用;
第十条双方的权利和义务
1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电,由乙方承担费用。
2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。
3、乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料,不得以任何理由隐瞒。
4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。
5、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后,方可组织施工,否则后果自负,如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。
7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工,发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。
8、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前,乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后,乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料,切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
9、工程竣工验收合格后未移交甲方前,乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程,造成损坏的由乙方负责赔偿。
10、乙方负责为甲方培训维护人员共计_________人,直至完全独立操作为止。
第十一条违约责任、索赔
1、甲方无正当理由未按合同约定付款,收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的,应从催告期满之日起,向乙方支付应付款项的2‰的违约金。
2、工程未通过验收前,甲方擅自使用造成损坏的,由甲方承担相应责任,工程本身质量原因造成的除外。
3、工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。
4、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等,乙方承担由此造成的一切损失。
5、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。
6、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方,否则每延误一天,必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。第十二条廉洁约定
甲方责任:
1、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项规定。
2、甲方有责任对本单位人员进行廉洁合作管理规定的教育。
3、甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定,不得接受乙方带有娱乐性质的宴请,不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4、甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时通报给乙方单位领导。
5、甲方人员如违反廉洁合作管理规定,甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
6、对于乙方举报买甲方人员违反廉洁合作规定的情况,甲方应及时调查,根据调查情况进行严肃处理。
乙方责任:
1、乙方应保证乙方有关人员了解买甲方单位有关廉洁合作管理规定,并遵照执行。
2、乙方不得邀请甲方人员参加带有娱乐性的宴席,不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3、乙方在合作期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时通报给甲方审计部。
4、乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间廉洁合作管理执行情况的监督。
5、乙方人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方审计部举报;如乙方向甲方人员行贿,或甲方人员向乙方索贿,乙方满足其要求且并未向甲方举报的,一经查实,除追回由此给甲方造成的损失外,乙方承诺在以后合作过程中,在合同单价的基础上再让利20%,并对本方知情不报人员进行相应处罚,否则甲方有权扣除应付乙方所有货款,并终止本协议。
第十三条争议的解决
本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。
第十四条其他约定
1、本合同正本两份,双方各执一份;副本四份,甲方执三份,乙方执一份。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
3、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
消防工程的合同篇3
甲方(劳务发包方):
乙方(劳务承包方):
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:
一、 工程概况
工程地址:
工程名称:
工程内容:
二、承包价格
1. 室内消火栓系统只按箱体数量计算,不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下:
箱体规格:1600_700_240,单价: 450元/只
2. 室内喷淋系统只按喷头数量计算,不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下:
喷头类型: 下喷 ,单价: 75元/只
3. 消防报警系统按探头数量计算,另计弱电线管安装费用(3元/米)。具体单价如下:
探头单价: 70元/只
4. 室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管,约120米),不计配件等其他安装费用。共计3200元,土方开挖费用不包含在内。
5. 开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下: 费用内容: 开DN150洞 ,单价: 45元/只
6. 由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容,人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。
7. 消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。
8. 消防系统调试费仅计取报警系统调试费,小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。
三、付款方式
1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。
2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后,甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。
四、材料及施工施工场地
1.工程材料由乙方开列数量清单,甲方选择品牌给乙方购买,乙方负责施工,材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。
2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单,甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失.
3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租,乙方支付水电费。
五、合同争议
1.出现争议甲乙双方先协商。
2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
3.本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
消防工程的合同篇4
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令,为确保 消防 工程按期完成,按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标,本着诚信、互惠互利,明确双方权利、责任、义务的原则,经甲、乙双方平等协商,甲方将 九峰还建社区二期三区B6#、 B7#、B8#、工程的消防工程承包给乙方,特签订以下合同条款:
一、工程名称:九峰还建社区二期三区B6#、 B7#、B8#、B9#楼及地下室
二、工程地点及规模: 九峰王家店
三、承包内容及范围:
1、以上工程按设计图纸要求施工,乙方承担以上工程所有项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收,费用自付,扣除返工材料费。
2、二级配电箱后面的所有配电箱,空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等(除塔吊、上人电梯外),一律由乙方自己负责购买安装使用。如需在甲方库房领用,甲方按照市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中,现场必须符合安全生产文明施工条例(文明施工所产生的工时由乙方负责),必须符合现行国家有关规定的规范。
3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费,安全文明施工措施费,劳务保险费。
4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的,甲方有权安排其他施工队伍进场施工,费用将从乙方工程款中直接扣除。
四、承包单价及总价:
甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方,劳务分包总费用为固定总价:21万元,包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。
五、工期
总工期130天,20_年3月20日至20_年7月30日。乙方每延误一天罚款500元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。
六、付款方式:
每月工程进度款按照甲方审定完工验收合格工程量的50%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内,工程款付至80%,工程竣工验收合格后2个月内,工程款付至90%,其余工程款在工程质量保修期(2年)完后2个月内付清。
七、工程质量保修:
乙方完成的工程量按国家相关标准保修,保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏情况,乙方负责维修,如因渗漏造成他人损失的,乙方负责培偿。乙方在接维修通知后,24小时内人员到现场维修,48小时内维修好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的,甲方可另派人员维修,维修费用从乙方工程款中扣除。
八、安全文明施工
1、认真贯彻执行国家有关安全文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行《武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》。对所承包劳务工程的安全施工、文明施工负全责。
2、认真执行甲方、监理、项目部关于安全文明生产的布置、任务要求,乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施监督、检查。
3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
4、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品,不按规定戴防护用品的人员不得上岗,施工作业人员在作业时间内不得喝酒,严禁酒后作业。酒后上班者,若出现安全事故,一切责任由乙方自行负责。
5、乙方必须严格遵守项目部施工现场各项管理制度和安全制度,对工作人员加强安全教育,严格按照施工安全操作规范规程操作,乙方施工人员因违反安全操作规程发生任何人身伤亡事故的,由乙方全权负责,或由乙方人员操作失误造成他人事故的,造成的一切经济损失,均由乙方责任承担,甲方概不负责。
6、建立安全质量事故的处罚规定,在施工中如发生职工人身安全事故,医药费每人次在叁万元(含叁万元)以内的,则由乙方自行承担,超出部分由甲乙双方按其责任划定承担赔偿。
7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作,不得带无行为能力和与本工作无关的人员进入施工现场。
8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。
9、严禁乙方作业人员私自搭接电,扰乱施工现场生产秩序,发生拉闸断电一次处以罚款1000元。
10、严禁在无安全防护的外架上施工作业,乙方作业人员发现安全隐患应及时报告项目部管理人员,在安全隐患没有解除前,乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。
11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事件等重大安全事故,由此引起的相关损失全部由乙方承担。
十、安全管理及处罚细则:
(一)、坚持班前会。利用上班前五分钟,召开全班组施工人员会议,布置安全工作事项,检查工人安全装备、身体状况及特殊情况。
(二)、坚持安全检查。班头、班组安全员上班前、工作中、下班时要随时进行安全自检,发现隐患及时整改,把安全事故苗头消灭在萌芽状态。
(三)、安全管理处罚条例:
1. 进入工地必须带好安全帽,发现未戴安全帽者每人每次罚款50元∕次,班组长要负连带责任罚款150元∕次。
2. 高空作业要系好安全带,如不系安全带者,发现一人罚款200元∕次。
3. 高空作业,严禁打闹嬉戏,发现一人,罚款150元∕次。
4. 高空作业,严禁向下抛掷物品,发现一次罚款150元∕次,发生安全事故由当事人和班组承担。
5. 施工机械不准带病作业,如发现一次罚款机械操作人员300元∕次。
6. 施工现场严禁烟火。
7. 施工用电应由专业电工负责,凡发现乱搭乱接电的现象,罚款当事人150元∕次,并将电线全部拆除。
8. 严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯,违者一次罚款150元∕次。
9. 楼层施工中严禁高空丢物,发现一次罚款当事人100元,班组长200元,并勒令该责任人退场。
10. 施工现场员工辱骂、威胁、殴打项目部管理人员,对责任人罚款1000―5000元,班组长罚款10000.0元,并勒令该员工退场。
11. 员工居住的卧室,白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款100元。
12. 每周定期召开项目部工地例会,缺席每次罚款100元,迟到50元。该费用作为开会招待费用,延期缴纳按双倍罚款。
十一、现场文明施工处罚细则:
1. 严禁在工地乱倒饭菜,每发现一次罚款10元∕次。
2. 不准在工地上随地大小便,特别是在建筑物内、院角, 生活区处每发现一人一次罚款100―1000元。
3. 有盗行为的,罚款当事人1000元/次,罚款当事分包人5000元/次。
4. 不准在工地上打架斗殴,发现一起不论任何原因,双方班组罚款5000元∕次,由此所发生的伤残费用,由各自承担,情节严重者,送公安机关处理。
十二、甲乙双方的责任:
1、甲方的责任:甲方向乙方提供技术交底、生产进度计划、验收规范及质量评定标准,甲方向乙方提供住宿,生活设施,材料加工场地。甲方向乙方提供建筑施工用料,塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度安全进行统一指挥、指导,监督和检查,帮助解决施工中出现的问题。
2、乙方的责任:
1)、必须按照甲方提供的技术交底内容,进度计划,验收规范及质量标准,精心组织技术力量施工,加强工人安全质量及技术教育,提供施工队伍的业务素质和文明施工程度。
2)、在施工过程中,乙方要接受甲方的监督、检查、指导,按照甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目,甲方不予竣工结算、支付工程款。
3)、乙方必须保证自己班组进场人员的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人员工资,因乙方人员管理问题所发生的后果,由乙方负一切责任。
4)、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议,乙方对外所签订的合同、协议责任自负,甲方不承担任何连带责任。
5)、如乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求,甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失,乙方不按要求进行整改和赔偿损失的,甲方不予计价,并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。
6)、乙方无条件配合给水、电、气安装,消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的配合补料收尾等工作,乙方不另计费。
7)、为了工人的身体健康,乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭,发现一次,罚款500—1000元/次。
8)、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的,甲方有权对乙方进行经济处罚,罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求,甲方有权解除本合同,并不承担乙方所造成的一切损失。
9)、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备,而后乙方仍不能满足甲方进度、安全、质量要求的,甲方有权增加其他劳务队伍,甚至解除本合同,并按工程量的60﹪结算,乙方不得有异议。
十三、本合同一式贰份,甲、乙双方各持一份,双方签字后即生效,具有同等的法律效力。工程验收合格,进行结算付清劳务费后,此合同终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
消防工程的合同篇5
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令,为确保消防工程按期完成,按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标,本着诚信、互惠互利,明确双方权利、责任、义务的原则,经甲、乙双方平等协商,甲方将九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、工程的消防工程承包给乙方,特签订以下合同条款:
一、工程名称:九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、B9#楼及地下室
二、工程地点及规模:九峰王家店
三、承包内容及范围:
1、以上工程按设计图纸要求施工,乙方承担以上工程所有项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收,费用自付,扣除返工材料费。
2、二级配电箱后面的所有配电箱,空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等(除塔吊、上人电梯外),一律由乙方自己负责购买安装使用。如需在甲方库房领用,甲方按照市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中,现场必须符合安全生产文明施工条例(文明施工所产生的工时由乙方负责),必须符合现行国家有关规定的规范。
3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费,安全文明施工措施费,劳务保险费。
4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的,甲方有权安排其他施工队伍进场施工,费用将从乙方工程款中直接扣除。
四、承包单价及总价:
甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方,劳务分包总费用为固定总价:21万元,包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。
五、工期
总工期130天,20_年3月20日至20_年7月30日。乙方每延误一天罚款500元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。
六、付款方式:
每月工程进度款按照甲方审定完工验收合格工程量的50%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内,工程款付至80%,工程竣工验收合格后2个月内,工程款付至90%,其余工程款在工程质量保修期(2年)完后2个月内付清。
七、工程质量保修:
乙方完成的工程量按国家相关标准保修,保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏情况,乙方负责维修,如因渗漏造成他人损失的,乙方负责培偿。乙方在接维修通知后,24小时内人员到现场维修,48小时内维修好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的,甲方可另派人员维修,维修费用从乙方工程款中扣除。
八、安全文明施工
1、认真贯彻执行国家有关安全文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行《武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》。对所承包劳务工程的安全施工、文明施工负全责。
2、认真执行甲方、监理、项目部关于安全文明生产的布置、任务要求,乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施监督、检查。
3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
4、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品,不按规定戴防护用品的人员不得上岗,施工作业人员在作业时间内不得喝酒,严禁酒后作业。酒后上班者,若出现安全事故,一切责任由乙方自行负责。
5、乙方必须严格遵守项目部施工现场各项管理制度和安全制度,对工作人员加强安全教育,严格按照施工安全操作规范规程操作,乙方施工人员因违反安全操作规程发生任何人身伤亡事故的,由乙方全权负责,或由乙方人员操作失误造成他人事故的,造成的一切经济损失,均由乙方责任承担,甲方概不负责。
6、建立安全质量事故的处罚规定,在施工中如发生职工人身安全事故,医药费每人次在叁万元(含叁万元)以内的,则由乙方自行承担,超出部分由甲乙双方按其责任划定承担赔偿。
7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作,不得带无行为能力和与本工作无关的人员进入施工现场。
8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。
9、严禁乙方作业人员私自搭接电,扰乱施工现场生产秩序,发生拉闸断电一次处以罚款1000元。
10、严禁在无安全防护的外架上施工作业,乙方作业人员发现安全隐患应及时报告项目部管理人员,在安全隐患没有解除前,乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。
11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事件等重大安全事故,由此引起的相关损失全部由乙方承担。
十、安全管理及处罚细则:
(一)、坚持班前会。利用上班前五分钟,召开全班组施工人员会议,布置安全工作事项,检查工人安全装备、身体状况及特殊情况。
(二)、坚持安全检查。班头、班组安全员上班前、工作中、下班时要随时进行安全自检,发现隐患及时整改,把安全事故苗头消灭在萌芽状态。
(三)、安全管理处罚条例:
1、进入工地必须带好安全帽,发现未戴安全帽者每人每次罚款50元∕次,班组长要负连带责任罚款150元∕次。
2、高空作业要系好安全带,如不系安全带者,发现一人罚款200元∕次。
3、高空作业,严禁打闹嬉戏,发现一人,罚款150元∕次。
4、高空作业,严禁向下抛掷物品,发现一次罚款150元∕次,发生安全事故由当事人和班组承担。
5、施工机械不准带病作业,如发现一次罚款机械操作人员300元∕次。
6、施工现场严禁烟火。
7、施工用电应由专业电工负责,凡发现乱搭乱接电的现象,罚款当事人150元∕次,并将电线全部拆除。
8、严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯,违者一次罚款150元∕次。
9、楼层施工中严禁高空丢物,发现一次罚款当事人100元,班组长200元,并勒令该责任人退场。
10、施工现场员工辱骂、威胁、殴打项目部管理人员,对责任人罚款1000―5000元,班组长罚款10000。0元,并勒令该员工退场。
11、员工居住的卧室,白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款100元。
12、每周定期召开项目部工地例会,缺席每次罚款100元,迟到50元。该费用作为开会招待费用,延期缴纳按双倍罚款。
十一、现场文明施工处罚细则:
1、严禁在工地乱倒饭菜,每发现一次罚款10元∕次。
2、不准在工地上随地大小便,特别是在建筑物内、院角,生活区处每发现一人一次罚款100―1000元。
3、有盗行为的,罚款当事人1000元/次,罚款当事分包人5000元/次。
4、不准在工地上打架斗殴,发现一起不论任何原因,双方班组罚款5000元∕次,由此所发生的伤残费用,由各自承担,情节严重者,送公安机关处理。
十二、甲乙双方的责任:
1、甲方的责任:甲方向乙方提供技术交底、生产进度计划、验收规范及质量评定标准,甲方向乙方提供住宿,生活设施,材料加工场地。甲方向乙方提供建筑施工用料,塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度安全进行统一指挥、指导,监督和检查,帮助解决施工中出现的问题。
2、乙方的责任:
1)、必须按照甲方提供的技术交底内容,进度计划,验收规范及质量标准,精心组织技术力量施工,加强工人安全质量及技术教育,提供施工队伍的业务素质和文明施工程度。
2)、在施工过程中,乙方要接受甲方的监督、检查、指导,按照甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目,甲方不予竣工结算、支付工程款。
3)、乙方必须保证自己班组进场人员的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人员工资,因乙方人员管理问题所发生的后果,由乙方负一切责任。
4)、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议,乙方对外所签订的合同、协议责任自负,甲方不承担任何连带责任。
5)、如乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求,甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失,乙方不按要求进行整改和赔偿损失的,甲方不予计价,并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。
6)、乙方无条件配合给水、电、气安装,消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的配合补料收尾等工作,乙方不另计费。
7)、为了工人的身体健康,乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭,发现一次,罚款500—1000元/次。
8)、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的,甲方有权对乙方进行经济处罚,罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求,甲方有权解除本合同,并不承担乙方所造成的一切损失。
9)、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备,而后乙方仍不能满足甲方进度、安全、质量要求的,甲方有权增加其他劳务队伍,甚至解除本合同,并按工程量的60﹪结算,乙方不得有异议。
十三、本合同一式贰份,甲、乙双方各持一份,双方签字后即生效,具有同等的法律效力。工程验收合格,进行结算付清劳务费后,此合同终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
消防工程的合同篇6
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《消防法》的规定,甲方将承包给乙方安装,经双方并达成以下协议:
一、工程名称:。
二、工程地点:。
三、承包范围:2个室外栓、1个室内消火栓。
四、工程内容:室内消防栓工程。
五、工程总造价:叁万玖仟元整(¥39000、00元)。
六、(包干不含税)。
七、付款方式:合同签订后,甲方预付乙方工程款总价的40%给乙方,余款60%待消防部门验收合格后一周内付清。
八、工程质量:乙方所安装的产品必须是国家认可的合格产品,质量以消防部门验收为标准。
九、工期:。
十、施工要求:甲方提供安全的施工环境及乙方施工电源,配合乙方在施工现场的相关协调事项。施工过程中造成的安全事故,由乙方负责。乙方按照甲方要求从简安装。市政管网由甲方自负接通。
十一、服务承诺:工程验收合格后,乙方负责保修一年。如果人为损坏或凝冻损坏由甲方负责所需一切费用。保修期满后乙方实行常年维护,维修材料由甲方负责。
十二、本合同自签订之日起生效,在有效期内任何一方违约,由违约方赔偿对方的一切经济损失。
十三、未尽事宜,双方协商解决。
十四、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。
甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):
甲方代表:乙方代表:
年月日
消防工程的合同篇7
甲方(劳务发包方):
乙方(劳务承包方):
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:
一、工程概况
工程地址:
工程名称:
工程内容:
二、承包价格
1、室内消火栓系统只按箱体数量计算,不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下:
箱体规格:1600_700_240,单价:450元/只
2、室内喷淋系统只按喷头数量计算,不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下:
喷头类型:下喷,单价:75元/只
3、消防报警系统按探头数量计算,另计弱电线管安装费用(3元/米)。具体单价如下:
探头单价:70元/只
4。室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管,约120米),不计配件等其他安装费用。共计3200元,土方开挖费用不包含在内。
5、开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下:费用内容:开DN150洞,单价:45元/只
6、由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容,人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。
7、消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。
8、消防系统调试费仅计取报警系统调试费,小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。
三、付款方式
1。甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。
2。乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后,甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。
四、材料及施工施工场地
1。工程材料由乙方开列数量清单,甲方选择品牌给乙方购买,乙方负责施工,材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。
2。乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单,甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失。
3。甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租,乙方支付水电费。
五、合同争议
1。出现争议甲乙双方先协商。
2。协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
3。本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
消防工程的合同篇8
发包方(全称):
承包方(全称):
风险提示:发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围:
二、承包方式
本项目施工图纸中所涉及的消防工程设备、材料的供货及安装及调试:
火灾自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统。
三、工程期限
风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
开工日期:
竣工日期:
合同总期历时______天
四、合同价款
合同价款的形成:以____________安装消耗量定额及相应计价表费用定额为依据,结合设计图纸形成预算造价,经甲方审定后形成工程价款。如有增项,结算方式执行上述同等标准。
五、图纸
甲方在距开工日期5日之前向乙方提供本消防工程施工图纸_____份,与消防工程相关的其它专业图纸一份。
乙方未经甲方同意,不得将以上图纸转给第三人。
六、甲方工作
1、解决乙方的施工场地;
2、协调处理乙方同其他施工单位之间的施工配合;
3、协助乙方解决施工所需水、电、垂直运输等条件,保证施工期间的需要;
4、办理消防工程开工报告及其他施工所需的证件、批件、和临时用地、停水、停电等的申请批准手续,向乙方提供建筑工程消防设计审核意见书;
5、组织乙方和设计单位三方进行图纸会审和设计交底;
6、对乙方进入工地的代表和施工人员进行甲方工地有关制度的培训;
7、申报本消防工程的竣工资料;
8、组织本消防工程的消防管理部门验收工作。
七、乙方工作
1、向甲方提供全部工程进度计划、设备计划及相应进度统计表;
2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声、环境保护和安全生产的管理规定,按规定办理有关手续,并承担由此发生的费用;
3、本消防工程未交付甲方前,负责对甲方成品工程的保护工作(未验收交工,但甲方已使用的除外);
4、整理本工程的竣工资料;
5、配合甲方做好本工程的消防主管部门验收工作;
6、保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定;
7、服从甲方现场管理及工期要求;
8、对业主与本工程有关的技术人员进行培训;
9、乙方负责并保证本消防工程通过消防部门检测及验收合格。
八、开工及延期开工
1、乙方应当按照本合同约定的开工日期开工。
2、乙方有能力按时开工,应当不迟于合同约定的开工日期前五天,以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到申请后的48小时内以书面形式答复乙方,若甲方不答复,视为同意乙方的要求,工期顺延。
3、因甲方原因不能按本合同约定的日期开工,甲方应以书面形式通知乙方,推迟开工日期,并相应顺延工期。
风险提示:工程质量未符合标准的归责。
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
九、工程质量
工程质量标准:按消防主管部门审批通过的设计图纸组织施工并达到图纸和规范要求。
十、工程价款的支付方式
1、首付款:承包方人员材料进场后,发包方付给承包方工程总造价的______%;
2、承包方在每月______日前按当月工程施工进度申请进度工程款支付,发包方按当月工程施工进度支付进度款;
3、工程竣工验收合格后,发包方应在______个工作日内支付至结算工程总价的______%;其余________%为质量保修金,质保期满两年后,发包方应在______个工作日内将质保金一次性付清。
十一、工程验收
1、工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量验收标准为依据。
2、隐蔽工程在乙方自检后填制验收表,以书面通知甲方检查。甲方接通知后_____天内到场验收,经检验合格并符合设计要求时由双方签字后方可进行下一工序的施工。
3、单项工程竣工前_____天,由乙方通知甲方验收,并在竣工后_____天内验收完毕。甲方不按时验收,则视作甲方认可乙方单方验收。
4、乙方在本工程施工安装完毕,应在完工前_____天由乙方申请要求市消防部门进行竣工验收,并保证验收通过和开通使用,属于交钥匙工程,并按验收合格的日期为竣工日期。如实际竣工日期比合同约定竣工日期延迟的,乙方应承担延期竣工的违约责任。
5、自动报警系统和相应部分经乙方优化设计修改后,如市消防部门验收通不过而需重新整改所需的工程费用均由乙方全部负责,并由乙方承担因此延误交工而造成甲方的损失。
6、属于甲方负责完善的消防工程项目(包括防火门、应急照明、疏散标志、管井的封堵等)应在消防验收前达到验收标准,否则乙方竣工验收时间顺延。
7、工程竣工后,在工程结算之前乙方向甲方提交完整的竣工图纸资料各____份。工程变更不大的,由乙方在原施工图上加上注明及编制竣工资料;工程变更较大的,应由乙方重新绘制竣工图,所需费用由乙方承担。
8、在工程未通过验收前甲方提前使用的,并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任。
风险提示:保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。
十二、维修责任
工程质量免费保修一年,终身维护;接发包方维修通知后,及时维修,确保消防设备正常运行,如承包方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由承包方承担责任及所发生费用。
风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
十三、违约责任
1、甲方不按时付款的,甲方从逾期付款之日起,每逾期一天,按应付款的千分之一向乙方支付违约金。
2、乙方不按时完成工程,超工期的,每超工期一天,按合同总额的千分之一向甲方支付违约金。
3、乙方完成的工程不符合质量要求的,消防部门一次性验收不合格的,应返工直至达到要求,造成超工期的,按本条第2、项支付双倍的违约金。造成复检的费用由乙方承担(包括二次检测费)
十四、争议的解决
本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的,双方约定:向_____________仲裁委员会申请仲裁。
十五、其他
1、本合同经双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式四份,双方各执两份,具同等法律效力。
甲方(公章):
签约代表:
签约时间:_______年___月___日
签约地点:
乙方(公章):
签约代表:
签约时间:_______年___月___日
签约地点: